关于窗帘买卖合同范本的文字专题页，提供各类与窗帘买卖合同范本相关的句子数据。我们整理了与窗帘买卖合同范本相关的大量文字资料，以各种维度呈现供您参考。如果窗帘买卖合同范本未能满足您的需求，请善用搜索找到更适合的句子语录。
窗帘买卖合同
随着法律知识的普及，人们运用到合同的场合不断增多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编为大家整理的窗帘买卖合同，希望对大家有所帮助。
卖方：(乙方)
买方：(甲方)
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、*等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。
一、增加项目总价：合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写 x元整(小写x 元x )。(不含税收，如需开发票另加6%税收)注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。
二、付款日期及结算方式 安装完工之日即结算增加工程款人民币大写 x元整(小写 x元 x) ，以下两种方式由甲方自愿选择：
(1)当面交付现金;
(2)通过银行转帐。
三、交货方式、期限
1.乙方自行送货安装。
2.交货工期为____日。
3.交货、安装地点：________________________________________
四、违约责任
(1)违约责任
1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。
2.乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘、坐垫 、台布 、应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。
4. 甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。
五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。
六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。
七、本合同于________年____月____日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。
八、 其他约定
本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。 补充条款
甲方：
乙方：
传真：
传真：
电话：
电话：
________年____月____日
20________年____月____日
甲 方：
乙 方：
甲方因需要购置一批窗帘，根据《合同法》及有关法律法规，在审核乙方的有关资料质后，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：
1、工程慨况及内容：。
承包方式；包工包料，不得转包、分包。
承包内容：祥见附表。
工期： 年 月 日至 年 月 日。
2、质量标准：
保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起二年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。
3、造价：
工程总价为人民币_______________元整。
合同签订时甲方已预付￥： 元整。剩下余额￥： 元整应在窗帘安装完毕当天全额付清。（注：附表）
4、付款方式：
本合同所签定之日甲方需向乙方预交工程总价50%的定金，在安装全部完后甲方需向乙方结清工程总价所剩的余额，乙方需向甲方提供正式有效的。在合同完工后倘若甲方不按照合同如期付款，乙方有权收回所有窗帘物件，不予退还定金。
5、违约责任
1）因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失；
2）由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加结算款。
3）由于乙方原因致使合同工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价1%的处罚金，乙方工期延误不得超过5天（含5天），否则视为违约。倘若因甲方的窗户墙体有问题阻碍乙方施工滞后的责任应由甲方承担。
6、合同争议的解决方式
买卖合同以转移标的物 所有权为目的，因此出卖人负有转移标的物所有权归买受人的义务。以下是查字典范文网小编整理的窗帘买卖合同范本，欢迎参考阅读。
窗帘买卖合同范本一
卖方：(乙方)
买方：(甲方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、*等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。
一、增加项目总价：
合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写 元整(小写￥ 元 )。(不含税收，如需开发票另加6%税收)注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。
二、付款日期及结算方式
安装完工之日即结算增加工程款人民币大写 元整(小写￥ 元 ) ，以下两种方式由甲方自愿选择：(1)当面交付现金;(2)通过银行转帐。
三、 交货方式、期限
1.乙方自行送货安装。
2.交货工期为10日 。
3.交货、安装地点：________________________________________
四、违约责任
(1)违约责任
1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。
2.乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘 坐垫 台布 应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。
4. 甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。
五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。
六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。
七、本合同于____年__月__日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。
八、 其他约定
本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。
补充条款
甲方： 乙方：
传真： 传真：
电话： 电话：
2010年 月 日 2010年 月 日
窗帘买卖合同范本二
甲方：马鞍山伟星房地产开产有限公司
乙方：芜湖市红苹果窗帘布艺销售中心
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，甲、乙双方遵循*等、自愿、公*、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方海外海大楼的公司办公楼装饰窗帘采购及安装事项达成一致意见，具体事项如下：
一：名称、价格、数量、金额：
注：以上合同总价根据现场实际结算;包括运抵甲方的运费及安装调试费等。
二：产品要求: 具体规格、尺寸、款式详见清单明细，颜色、款式按甲方确定为准。质量符合国家技术规范标准，如发生所*品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
三：交货及安装地点：安徽省马鞍山市海外海大楼伟星办公楼。 四：结算方式：货送到地安装时间为2天，经验收合格后无质量问题付款，付款时乙方提供正式发票。
五：交货及安装时间：在2011年1月15日前交货及安装完毕。
六 ：验收标准：产品验收要根据上面第二条产品要求验收。
七：安全责任：产品在装卸、运输、安装过程中安全责任事故由乙方自行承担。
八：解决合同纠纷的方式：执行合同过程中发生的争议,应由双方友好协商解决,如协商不成的,可向甲方所在地法院提起诉讼解决。
九：本合同一式六份，双方各执三份。合同签字盖章后生效，货款结清时终止。
甲方(章)： 乙方(章)： 法人代表： 法人代表： 委托代理人： 委托代理人：
经办人： 经办人：
签订合同日期：
窗帘买卖合同范本三
甲方：桂林芒果大酒店(以下简称甲方)
乙方：南宁家乐美布艺(以下简称乙方)
经双方协商，现就芒果大酒店窗帘购销一事达成如下协议：
1、大堂：纱编号(Y8)，幅2.8米，实际窗宽尺寸___米，实际窗高尺寸为3.75米，按照窗户定做价每米______元，(做帘头每米按窗宽加60元/米如不做则不处)，总计金额为人民币_____元。
2、二楼纱编号(Y8)，幅高2.8米，实际窗宽尺寸335米，实际窗高2.8米，按照窗户定做价每米_____元，(做帘头每米窗宽加60元，如不做则不算)，总计金额为人民币_________元。
窗帘买卖合同
随着人们法律意识的建立，人们运用到合同的场合不断增多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的窗帘买卖合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
卖方：（乙方）
买方：（甲方）
根据《民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、*等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。
一、增加项目总价：
合同增加项目为坐垫60张；窗帘6个；台裙1张总价为人民币大写_____元整（小写￥_____元_____）。（不含税收，如需开发票另加6%税收）注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。
二、付款日期及结算方式
安装完工之日即结算增加工程款人民币大写_____元整（小写￥_____元_____）_____，以下两种方式由甲方自愿选择：（1）当面交付现金；（2）通过银行转帐。
三、交货方式、期限
1、乙方自行送货安装。
2、交货工期为10日。
3、交货、安装地点：________________________________________
四、违约责任
（1）违约责任
1、乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。
2、乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的'违约金。
3、甲方拒收乙方按合同交售的窗帘_____坐垫_____台布_____应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。
4、甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。
五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。
六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。
七、本合同于____年__月__日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。
八、其他约定
本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。
补充条款
甲方：_____乙方：______
传真：_____传真：______
电话：_____电话：______
窗帘买卖合同
随着法律知识的普及，人们运用到合同的场合不断增多，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是小编为大家整理的窗帘买卖合同，希望对大家有所帮助。
卖方：(乙方)
买方：(甲方)
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、*等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。
一、增加项目总价：合同增加项目为坐垫60张;窗帘6个;台裙1张总价为人民币大写 x元整(小写x 元x )。(不含税收，如需开发票另加6%税收)注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。
二、付款日期及结算方式 安装完工之日即结算增加工程款人民币大写 x元整(小写 x元 x) ，以下两种方式由甲方自愿选择：
(1)当面交付现金;
(2)通过银行转帐。
三、交货方式、期限
1.乙方自行送货安装。
2.交货工期为____日。
3.交货、安装地点：________________________________________
四、违约责任
(1)违约责任
1.乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。
2.乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的违约金。
3.甲方拒收乙方按合同交售的窗帘、坐垫 、台布 、应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。
4. 甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。
五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。
六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。
七、本合同于________年____月____日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。
八、 其他约定
本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。 补充条款
甲方：
乙方：
传真：
传真：
电话：
电话：
________年____月____日
20________年____月____日
甲 方：
乙 方：
甲方因需要购置一批窗帘，根据《合同法》及有关法律法规，在审核乙方的有关资料质后，经双方友好协商，签订本合同，具体条款如下：
1、工程慨况及内容：。
承包方式；包工包料，不得转包、分包。
承包内容：祥见附表。
工期： 年 月 日至 年 月 日。
2、质量标准：
保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起二年。如因窗帘质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏情况下，甲方需自行购买其损坏配件。
3、造价：
工程总价为人民币_______________元整。
合同签订时甲方已预付￥： 元整。剩下余额￥： 元整应在窗帘安装完毕当天全额付清。（注：附表）
4、付款方式：
本合同所签定之日甲方需向乙方预交工程总价50%的定金，在安装全部完后甲方需向乙方结清工程总价所剩的余额，乙方需向甲方提供正式有效的。在合同完工后倘若甲方不按照合同如期付款，乙方有权收回所有窗帘物件，不予退还定金。
5、违约责任
1）因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失；
2）由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加结算款。
3）由于乙方原因致使合同工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价1%的处罚金，乙方工期延误不得超过5天（含5天），否则视为违约。倘若因甲方的窗户墙体有问题阻碍乙方施工滞后的责任应由甲方承担。
6、合同争议的解决方式
甲方：
乙方：
甲、乙双方经*等协商，就乙方购买甲方 产品，签订本合同，内容如下：
一、质量标准：
乙方所购甲方产品属于：定制产品。定制产品质量标准按照双方约定封样的产品质量指标执行。
二、交货时间、地点：
甲方应在 年 月日前将产品送至乙方指定的送货地 。
三、收货与验货：
乙方指定的收货人1姓名x;身份证号x，联系电话x;收货人2姓名x;身份证号x，联系电话x。乙方指定收货人代表乙方收货验货并签发《收货单》给甲方，作为双方甲方交货和双方结算货款的依据。乙方在收货后x日内自行对产品进行质量检验，并向甲方提出书面质量异议，逾期无书面质量异议，视为质量合格。如乙方在质量异议期内提出书面质量异议，乙方应对货物进行封存，甲乙双方派员按约定的样品质量标准委托乙方住所在地质监部门进行质检，按质检提供报告结论解决。如检验质量不合格，乙方有权无条件退货。
四、付款时间、方式：
乙方应在收货后天内通过甲方提供的银行帐号用电汇或转帐的方式付清货款。
五、违约责任与合同解除：
甲方如未按约定的交货期限和质量交付货物，每逾期一日，按应交付货物价款的千分之一向乙方支付违约金;逾期超过 天未交付货物，乙方有权解除本合同，并有权按合同约定追究甲方违约责任。乙方如未按约定的付款期限支付货款，每逾期一日，按应交付货款金额的千分之一向甲方支付违约金;逾期超过x天未支付货款，甲方有权解除本合同，并有权按合同约定追究乙方违约责任。
六、争议解决：
甲、乙方如发生争议纠纷，均应友好协商。如协商不成，可向原告住所地的人民法院诉讼解决。
七、合同生效：
本合同一式两份，双方签名盖章后生效。双方在本合同以及相关凭证上的签名和代表人，均为法人代表或法人委托人，传真件与正本一致，同具法律效力。
甲方：
乙方：
买卖合同扩展阅读
双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《天津市消费者权益保护条例》及其他有关法律、法规的规定，在*等、自愿、协商一致的基础上，就买卖旧机动车事宜，订立本合同。
第一条：出卖人依法出售具备以下条件的旧机动车
车主名称 车辆牌号 津证件种类 证件号码 厂牌、型号 颜 色 车辆类型 初次登记日期 发动机号码车架号码 行使里程k
车辆使用性质:□私人 □公务车 □出租车 □租赁车 □其他
第二条：车款及交验车
旧机动车的价格为(不含税费)、(人民币/大写) 元买受人应于 年月日在 (地点)同出卖人当面验收车辆及审验相关文件,并以□现金 □支票 □汇票 □旧机动车抵扣部分新车款项的方式自验收、审验无误之日起日向出卖人支付车款的 %。
出卖人应在收到车款后日内交付车辆及相关文件，并协助买受人在3个工作日内办理完车辆过户、转籍手续，转籍过程中发生的税、费负担方式：
第三条：买卖双方的权利和义务
1、出卖人应保证对出卖车辆享有所有权或处分权，且该车符合国家有关规定，能够依法办理过户、转籍手续。
2、出卖人保证向买受人提供的相关文件真实有效及其对车辆状况的陈述完整、真实，不存在隐瞒或虚假成分。
3、买受人应按照约定时间、地点与出卖人当面验收车辆及审验相关文件，并按照约定支付车款。
4、出卖人收取车款后，出具收款凭证。
5、买受人应持有效证件与出卖人共同办理车辆过户、转籍手续。
6、车辆交付后办理过户、转籍过程中，因车辆使用发生的问题由使用者负责。
7、在出卖人旧车交付之日以前所发生的任何形式的交通违章由出卖人全部承担。
第四条：违约责任
1、第三人对车辆主张权利并有确实证据的，出卖人应承担由此给买受人造成的一切损失。
2、出卖人未按照约定交付车辆或相关文件的应每日按车款总
价 %的标准支付违约金。
3、因出卖人原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的，买受人有权要求出卖人返还车款并承担一切损失;因买受人原因致使车辆在约定期限内不能办理过户、转籍手续的，出卖人有权要求买方返还车辆并承担一切损失。
4、出卖人未按照约定日期内交付车辆的，逾期每日按车款总价 %的标准支付违约金。
第五条：合同争议的解决办法
因本合同引起的争议，由当事人协商解决;也可向有关部门申请调解;协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：
1、提交天津仲裁委员会汽车流通行业工作站仲裁;
2、向当地人民法院**。
第六条：其他约定事项：
本合同一式 份，经双方签字盖章后生效;合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。
买受人(签章)：出卖人(签章)：
日期：日期：
地址：住所：
电话：电话：
窗帘买卖合同
随着人们法律意识的建立，人们运用到合同的场合不断增多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编收集整理的窗帘买卖合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
卖方：（乙方）
买方：（甲方）
根据《民法典》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在互利互惠、*等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装达成如下一致条款，以资共同信守。
一、增加项目总价：
合同增加项目为坐垫60张；窗帘6个；台裙1张总价为人民币大写_____元整（小写￥_____元_____）。（不含税收，如需开发票另加6%税收）注：该单价、总价，如未作特别说明，均已包含了材料费、制作费、安装费、运输费。
二、付款日期及结算方式
安装完工之日即结算增加工程款人民币大写_____元整（小写￥_____元_____）_____，以下两种方式由甲方自愿选择：（1）当面交付现金；（2）通过银行转帐。
三、交货方式、期限
1、乙方自行送货安装。
2、交货工期为10日。
3、交货、安装地点：________________________________________
四、违约责任
（1）违约责任
1、乙方未按合同订购的窗帘型号、制作比例应向甲方偿总价值____%的违约金。
2、乙方未按合同规定期限交售，每逾期1天，应向甲方偿付迟交部分总价值____%的'违约金。
3、甲方拒收乙方按合同交售的窗帘_____坐垫_____台布_____应赔偿乙方的运输费用，并向乙方偿付甲方拒收部分总价的双倍费用。
4、甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本合同总价值____%的违约金。
五、因甲方窗体问题或因甲方要求变更延误安装时间视为合同延期。
六、本合同执行中如发生争议，由双方协商解决，如协商不成，可由人民法院判决。
七、本合同于____年__月__日签订，合同一式二份，双方各执一份，经甲乙双方签字后生效。
八、其他约定
本合同的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本合同的一部分，具有同等的法律效应。
补充条款
甲方：_____乙方：______
传真：_____传真：______
电话：_____电话：______
买卖合同范本【精】
随着广大人民群众法律意识的普遍提高，合同对我们的帮助越来越大，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编整理的买卖合同范本，希望能够帮助到大家。
甲方：桂林芒果大酒店（以下简称甲方）
乙方：南宁家乐美布艺（以下简称乙方）
经双方协商，现就芒果大酒店窗帘购销一事达成如下协议：
1、大堂：纱编号（Y8），幅2.8米，实际窗宽尺寸___米，实际窗高尺寸为3.75米，按照窗户定做价每米______元，（做帘头每米按窗宽加60元/米如不做则不处），总计金额为人民币_____元。
2、二楼纱编号（Y8），幅高2.8米，实际窗宽尺寸335米，实际窗高2.8米，按照窗户定做价每米_____元，（做帘头每米窗宽加60元，如不做则不算），总计金额为人民币_________元。
3、会议室：布编号（Y18），幅高2.8米，纱编号（X18）幅高
2。8米，实际窗宽55米，窗高3.5米，按照窗户定做价为每米____元，总计金额为人民币______元，以上尺寸结算时，以双方实际测量尺寸为准。
4、工期要求：根据工程制作要求大堂会议室工期为____天完工。
5、验收标准：乙方按甲方要求制作，合同签定后双方不得违约，违约方负全部责任，乙方须精工细做，安装到位。
6、付款方式：经双方商定，自合同签定，甲方支付乙方工程制作定金______元，在乙方制做安装完工后，甲方在一周内完成验收并付清余款，（一周内甲方未验收视为验收合格）；
7、售后服务：在乙方制作安装完毕，交付甲方使用后，乙方有义务指导甲方正确使用，一年内甲方在使用过程中出现问题（非人为损坏）乙方24小时内做出处理意见（处理过程中产生的任何费用由乙方承担）。
本合同经双方代表签字生效，双方各执一份，未尽事宜经甲乙双方共同友好协商解决。
甲方：桂林芒果大酒店管理有限责任公司
代表人：
乙方：南宁家乐美布艺
代表人：
开户银行：
地址：
本协议由以下各方于【】年【】月【】日在【】签订:
甲方(卖方):
身份证号:
电话:
住址:
乙方(买方):
身份证号:
电话:
住址:
鉴于:
1、 甲方于______年___月____日与______________房地产开发有限公司(以下简称“开发商”)订立《商品房买卖合同》(合同编号: )，该合同约定:甲方以人民币_______元整的总价款购买位于 的房屋一套(以下简称“该房屋”):该房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号: )。
上述合同已由 登记备案。
2、 乙方了解该房屋为期房的事实，并同意向甲方购买上述期房。
因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过*等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议，以兹共同信守:
一、 总购房款为人民币______元整，具体的付款进度及方式如下:
1、 本合同签订后_______日内，乙方以_______方式向甲方支付首期购房款人民币_______元整;
2、 开发商交房时，乙方以_______方式向甲方支付剩余购房款人民币_______元;
3、 双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由__ __承担。
二、 甲方的义务为:
1、 甲方负责取得开发商同意，进行房屋的权益转让;
2、 甲方应在______年______月______日之前协助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续;
3、 甲方应于乙方付清首付 日内将该房屋有关资料交付给乙方，待开发商交房时直接将该房屋交付给乙方。
三、 乙方的义务:
1、 承担该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户的安装费用及材料费用;
2、 承担该房屋的维修费用;
3、 乙方应在______年______月______日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房产及土地的产权变更手续。
四、 承诺和保证
1、 甲乙双方承诺:作为年满18周岁，具有完全民事行为能力的自然人，具有签署本合同的权利能力和行为能力;
2、 甲方保证其与开发商签订的《商品房买卖合同》内容属实，不存在任何伪造、夸大及其他与事实不符的情况;
3、 甲方保证该房产不存在任何未披露的他限权利限制，如查封、抵押、回购、预告登记等任何权利限制;
4、 甲方承诺，本合同签订日至房屋完全过户到乙方名下之前，不会因为自身债务或其他原因导致该房产受到查封、抵押等任何影响房产过户的事实。
【热门】买卖合同范本
在人们愈发重视契约的社会中，很多场合都离不了合同，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么一份详细的合同要怎么写呢？以下是小编精心整理的买卖合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
购货单位(甲方)：
供货单位(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规，遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，就本合同事宜，经双方协商一致，达成如下一致条款：
1 合同标的
1.1 砂石料名称 ：(应填写砂石料全称)
1.2 砂石料规格 ：(应填写详细的规格，不可简化)
1.3 砂石料产地 ：(应填写详细的产地，不可简化)
1.4 砂石料数量 ：(如能明确数量就明确，不能明确的规定以我方的每批采购通知要求的数量为准，并保证满足我方施工需要)。
2 质量标准
2.1 本合同砂石料的质量标准为： (详细填写质量标准和技术要求，不可省略或简化，包括块石和毛石的质量和技术要求) 。
2.2 主要技术指标为： 。
3 产品的包装标准和包装物的供应与回收：包装物甲方不回收，由乙方自行回收处理。
4 砂石料交付和运输
4.1 砂石料交付方式为：(根据实际情况，在送货、自提、代运三种方式中选择其一)的方式 。
4.2 砂石料交付地点为：(应写明具体地点，如果采取送货方式，交付地点就在甲方住所地或甲方施工地点;如果采取自提方式，交付地点就在乙方住所地或砂石料产地;如果采取代运方式，交付地点就在运输目的地或甲方住所地或甲方施工地点;建议采用送货方式)。
4.3 砂石料交付时间(期间)为：(应写明具体年月日，如果不能明确具体时间，只能明确供料期间，也可写明具体供料期间或以我方批准的供货通知为准) 。
4.4 砂石料由(具体写明哪一方负责运输，如果采取送货方式，由乙方负责;如果是自提，由甲方负责;如果是代运，由承运方负责)负责运输。
4.5 采用(具体写明以何种方式运输，如：汽车、火车或联运等)方式运输砂石料。
4.6 运输费用由(具体写明哪一方承担，如果采取送货方式，由乙方承担;如果采取自提方式，由甲方承担;如果采取代运方式，可选择甲方或乙方承担，双方根据实际情况自行约定)承担。
4.7产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法： 换算标准要明确 。
5 合同价款
5.1 砂石料单价：(根据不同规格写单价，写明是综合单价还是单一单价，如果是综合单价，就应包括砂石料费、砂石料的装、卸、运以及所有不可预见的费用;如果是单一费用，就指砂石料费。涉及体积和重量的换算，请参实验室堆积密度)
5.2 合同暂定价款：(如不能确定合同额为约计，最终应按照实际结算，等于单价乘以数量) 元，大写： 元。
6 计量、结算与支付
6.1 计量方式： 。(过磅或量方方式)
6.2 结算方式： (按照方或按时间，结算以后提供上月供应砂石料的发票) 。双方每月 日前凭收料单进行结算，超过次月 日前未结算的，转为下月计算。
6.3 付款方式：甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式货款发票后，以银行转账方式向乙方支付货款。乙方确认其收受货款的开户银行为： ，户名为： ，账号为： ，乙方如需变更账号，需提前 日书面方式通知甲方。
* 付款时间：(写明付款的具体时间要求，如果是分期付款，应写明每期付款比例和金额数) 。
7 验收标准
7.1 验收标准为：以本合同第二条约定的标准验收。
7.2 验收方式为：(选择全部或抽样验收的方法) 。
7.3 验收时间为：(填写验收的时间，一般在接收砂石料当时进行验收，可以写“收料当时进行验收”)。
7.4 甲方指定的验收人员： (身份证号 ; 联系方式： );乙方指定的验收人员： (身份证号： ;联系方式： )，验收单必须经甲乙双方验收签字确认后为准。
7.5 在甲方提出质量异议之日起 日内按甲方要求承担砂石料的更换或退货义务。
8 双方义务
8.1 甲方：
8.1.1 按合同约定付款时间支付砂石料价款。
8.1.2 按合同约定时间、地点接收砂石料，并及时进行验收。
8.1.3 安排专门人员接收、验收砂石料。接收时，该专门人员负责安排运输车辆进场和卸料;进行验收合格后，给运料司机开具相应签收证明或收据，实行一车一单制。
8.1.4 其它： 。
8.2 乙方：
8.2.1 按合同约定的数量、质量或技术标准交付砂石料。
8.2.2 按合同约定的时间(期间)交付(供应)砂石料。
8.2.3 按合同约定运输方式将砂石料运至交付地点。
8.2.4 确保足够的供料能力，每天砂石料供应量不得低于 ，资金垫付能力不得低于 元。
8.2.5 在运输过程中，可自行确定运输路线和批次，但必须保证甲方的施工需要，不得因供料不及时造成甲方施工工期的延误。
8.2.6 其它： 。
9 违约责任
9.1 甲方的违约责任：
【热门】买卖合同范本
随着人们对法律的了解日益加深，合同的用途越来越广泛，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编整理的买卖合同范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
甲方(卖方)：
乙方(买方)：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规，遵照*等、自愿、公*和诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立合同如下：
第一条 家具基本情况：
第二条 付款方式：签定合同时甲方收取货款总额(20%)的定金，余款提货或送货时付清。
第三条 自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。
第四条 甲方送货，运费由甲方承担。乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。
第六条 违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的0.5%向乙方支付违约金。
第七条 购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在7天内修理或更换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。
第八条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列两种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第九条 本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。
甲方(签章)：
委托代理人：
乙方(签章)：
委托代理人：
日期：
转让方(以下简称甲方)：
受让方(以下简称乙方)：
甲乙双方按照《中华人民共和国农村土地承包法》、《江西省森林资源转让条件》及《县商品林林木、林地转让办法》等有关政策法规，本着*等、自愿、有偿的原则，经充分协商订立本协议。
一、转让标的物
甲方将合法拥有有权处置的座落在乡(镇)村组，小地名： (东至 西至南至 北至)，面积 亩的(林权证号： )进行转让。
二、转让期限
转让年限年，即从 年 月 日起至 年 月 日止。
三、转让价格支付方式及时间
乙方通过方式取得甲方转让上述标的物，转让期内
支付转让价格金额： ，支付时间。
四、双方的权利义务
1、甲方标的物转让后其林地的所有权不变，转让期内乙方享有上述标的物收益权、处置权及经营管理权，实行自主经营、自负盈亏。
2、甲方转让期内应维护乙方的自主经营权，不得干预乙方依法进行的正常生产活动。乙方不得自行或准许他人在转让标的物范围内开荒、采石等破坏林地资源的活动，发生森林火灾、病虫害、偷盗等毁林事件应积极采取措施，并向甲方及有关部门报告。
3、乙方转让期内守法经营，不得改变林地的性质，在不损害甲方的权益的前提下，可以将剩余的转让期的本协议取得的部分或全部权利转让给第三人，但必须告知甲方、并办理有关手续。
4、转让期内，林地资源被依法征、占用的，乙方有权获得相应的补偿。
5、甲、乙双方任何一方要求终止协议，必须提前告知对方并经双方协商同意。
五、违约责任
1、甲、乙双方在协议生效后，应本着诚信的原则，严格履行协议义务。如一方当事人违约，应向守约方支付违约金。违约金的数额为。
2、如违约金尚不足以弥补守约方经济损失时，违约方应在违约金之外增加支付赔偿金。赔偿金的具体数额依具体损失情况确定。
六、其他条款
1、本协议甲、乙双方签订之日起生效。
2、因本协议的订立、效力、履行、变更及终止发生争议时，甲、乙双方协商不成的按下列第种方式解决。
(1)提请村委会、乡(镇)人民*调解;
(2)提供转让协议管理机构仲裁;
(3)向人民法院提起诉讼。
3、本协议未尽事宜，可由双方协商一致签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。
4、其他需要说明事项：
5、本协议一式五份，甲、乙双方、甲方乡(镇)、村委会及转让协议管理机关(鉴证单位)各执一份。
甲方(签章)：乙方(签章)：
负责人： 负责人：
经办人： 经办人：
【热】买卖合同范本
现今很多公民的*意识在不断增强，合同在生活中的使用越来越广泛，它可以保护民事法律关系。那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编收集整理的买卖合同范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
卖方：xxx，住xxx乡xx村x组，简称甲方
买方：xxx.住xx乡xx村x组，简称乙方
依照国家有关法规，经双方协商一致，甲方愿将自有房屋卖给乙方，兹定以下条款，双方共同遵守。
一、甲方自有住房壹套，坐落于xxx乡xx村x组，为砖混结构，共陆间，总建筑面积为捌拾玖*方米，经乙方验看确认无误，全部售给乙方。
二、按照当时市场价格，双方议定房屋售价为捌万玖仟捌佰元整。在乙方付清上述款项后，甲方即将房屋全部房产资料及钥匙交给乙方，并协助乙方到*房管部门办理房屋过户手续。
三、双方特邀请各自村、组负责人作为证人。
四、本契约一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方：xxx（签章）
乙方：xxx（签章）
证人：xxx乡xx村村长xxx（签章）
xxx乡xx村x组组长xxx（签章）
xx乡，x村村长xxx（签章）
xx乡xx村x组组长xxx（签章）
xxxx年x月x日
甲方： 乙方：
甲乙双方本着*等、自愿的原则，就甲方所拥有的古董古玩卖给乙方的事宜签订以下协议，共同信守。议定条款
一、付款方式：乙方在签订协议时付古玩总价的___,余款于 年_月
二、违约责任：甲方收到全部货款后一日内，应将所有古玩转交给乙方：
乙方应在协议约定日前付清货款，违约一方，每天按贷款的0.5‰赔偿对方。
三、如因天灾或其他不可抗力因素，致使甲乙双方不能照期交易可能延长
交易期，单其延期日数应该双方议定。本协议在履行过程中发生争执，有双方当事人协商解决：协商未果交甲方所在地的人民法院解决。
四、本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字后，即行生效。
五、如有未尽事宜，双方另行协商补充。
甲方：乙方：
签约时间：20xx年月 日签约时间：20xx年月日
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》和前年招投标中标单位供煤业务的实际，甲乙双方本着自觉自愿、互惠互利、公*合理的原则，共同配合搞好____市____区集中供热这项民生工作，确保供热质量，在拖欠上年度煤款的情况下延续今冬明春供暖用煤，经充分协商一致重新变更签订以下供煤承包合同。
一、质量标准：________年度锅炉用煤主要指标(靖远大矿)(最低大卡不能低于5500大卡公斤)
二、合同履约形式：根据甲方的实际情况，以乙方承包形式，确保供暖期两台40链条锅炉和一台40循环流化床锅炉供热面积80万*方米的全部用煤炭量(每吨单价610元，过磅2.23万吨)价款包定的额度，乙方实行盈亏自负。
三、交货地点：甘南XX公司煤场
四、供货时间：________年____月____日—________年____月____日供暖时间：________年____月____日—________年____月____日
五、合同价款：(含运费、装卸费及煤款)并提供国家正式税务发票。
六、付款方式：
1、________年____月底，付总价款20%。
2、________年____月底，付总价款20%。
3、________年____月底，付总价款15%。
4、________年____月底，付总价款10%。
5、________年____月底，付总价款10%。
6、________年____月底前，付总价款25%。
七、其它约定事项：
1、根据双方谈判的约定，本合同签订后甲方向乙方支付上年度欠款810万元，乙方必须在本年____月____日前供煤20吨以上，并保证甲方在供暖期内的库存不低于20吨。若低于20吨，向甲方赔偿不足部分(以货币形式)。
2、乙方必须遵守供煤谈判的承诺，保证甲方锅炉出水温度130度、回水温度70度，保证甲方供暖正常运转。乙方如造成甲方燃煤断档，乙方必须承担由此产生的双倍费用(甲方用做自行购进煤款、运输费及其它相关费用)。甲方不按合同付煤款造成燃煤断档，乙方不负一切损失。
3、根据国家节能减排的政策和甲方能耗检查工作的要求，乙方供应原煤必须达到合同中所规定的质量标准，承担主承包的责任，供暖期结束后总耗煤超过4.28万吨时予以追加，不足4.18万吨予以扣减，每车必须携带随车化验单和磅单，甲方进行到场化验抽样计量，如化验发热量低于合同约定标准100大卡及时告知乙方提高质量。如低于300大卡时将视为乙方违约，甲方有权要求乙方必须承担由此给甲方造成的一切损失。
4、此合同未尽事宜双方协商解决，如双方应差异较大，造成无法协商，提交乙方当地法院裁决。
5、如果甲方在20-________年度，实际供热面积超出80万*方米，超出部分另行计算，同时增加合同总价款。
6、此合同一式四份，甲、乙双方各执二份，自签章之日起生效。
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
窗帘买卖合同范本
窗帘买卖合同
买卖合同范本
买卖合同合同范本
中介买卖合同范本
门面买卖合同范本
个人买卖合同范本
石材买卖合同范本
白酒买卖合同范本
楼房买卖合同范本
房买卖合同范本
果园买卖合同范本
纸箱买卖合同范本
煤炭买卖合同范本
买卖合同范本大全
设备买卖合同范本
板材买卖合同范本
车库买卖合同范本
土地买卖合同范本
店面买卖合同范本
工业买卖合同范本
车辆买卖合同范本
家具买卖合同范本
产品买卖合同范本
机器买卖合同范本
钢材买卖合同范本
农村买卖合同范本
地板买卖合同范本
商铺买卖合同范本
交易买卖合同范本
