关于工程承揽合同模板的文字专题页，提供各类与工程承揽合同模板相关的句子数据。我们整理了与工程承揽合同模板相关的大量文字资料，以各种维度呈现供您参考。如果工程承揽合同模板未能满足您的需求，请善用搜索找到更适合的句子语录。
委托方：_____________(以下称甲方)
承接方：_____________(以下称乙方)
签约地点：________________________
施工地点：________________________
签约时间：________________________
合同内容
本合同项所指的项目是：___________________________
(系统配件参考“附件一：物料清单”)
合同金额
合同总金额为人民币：_______________(RMB：__________)
合同总价已包括执行本合同内工程全部内容之费用。
付款方式
付款
合同签订后两天内，由甲方向乙方支付合同总价的____________%，即人民币__________(RMB___________)。
设备进度款
当乙方进场并系统布线完毕后，甲方向乙方支付合同总价的____________%，即人民币_____________(RMB________)。
工程结算付款
本合同项下系统设备安装完成，由甲方人员验收合格之日起后两天内，甲方向乙方支付合同总价的_______%，即人民币___________(RMB______)。
最终验收付款
经甲方代表正式验收合格之后的____________个工作日后，甲方向乙方支付合同总价的____________%，即人民币________________(RMB________________)。
其它事项
________________________________________________
合同双方责任
甲方责任
按本合同第3条款规定及时向乙方支付合同款。
提供好施工现场的土建、水、电等条件。
安排好货物在工地的仓储设施。
协调各施工单位的关系，避免直接影响乙方施工进度。
工程安装调试完毕后，甲方应在乙方提出验收申请之时起____________个工作日内安排验收。
乙方责任
按合同规定负责进行施工设计、供货、安装、测试及完成整个工程。
负责安排对甲方技术人员进行免费培训。
确保所提供的设备材料与质量相符。
向甲方提供及时的售后服务支持。(响应时间为全天24小时)
安装及调试
安装及调试责任
乙方根据合同规定对设备的安装、调试负全部责任。
在整个安装调试期内，乙方应按照甲方指定人员的督导及指引进行施工。
其它
本合同中一切未尽事宜，由甲、乙双方另行协商处理。
甲方：________________ 乙方：___________________
地址：________________ 地址：___________________
电话：________________ 电话：___________________
传真：________________ 传真：___________________
签约代表：____________ 签约代表：_______________
指定联络人员：________ 指定联络人员：___________
★以下是®小编为大家整理的系统工程承揽合同模板文章，供大家参考！[小编提示]更多合同范本请点击®小编以下链接:租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|离婚协议书
甲方：______________________ 联系电话：______________________ 乙方：______________________ 联系电话：______________________ �������
甲乙双方经友好协商，就______工程达成以下协议：
1．甲方为乙方提供______设备及软件，共____。 合同总价款：￥_________元（大写：_________万____仟____ 百____拾整） 其中软件费：￥_________元（大写：_________万____仟____ 百____拾整） 硬件费：￥________元（大写：________万____仟____ 百____拾整） 工程费：￥_________元（大写：_________万____仟____ 百____拾整）
2．付款方式 乙方先付甲方总工程预付款。共￥_________元（大写：____万____仟____ 百____拾整） 其中软件费：￥_________元（大写：____万____仟____ 百____拾整） 硬件费：￥_________元（大写：____万____仟____ 百____拾整） 工程费：￥_________元（大写：____万____仟____ 百____拾整） 甲方电脑硬件送达乙方指定场地经乙方点数后，乙方须当即付给甲方所有硬件费用。 完成安装后，乙方在七日内向甲方支付其余全部款项。 以上付款方式均为现金付款。
3．甲方责任 （1）甲方在乙方要求的时间____年____月____日之前完成软件安装调试。 （2）甲方负责培训乙方的系统管理员和该软件的维护免费期为____年，维护地点在甲方公司所在地。壹年内因甲方提供硬件设备非人为损坏而引起软件被破坏，甲方提供免费恢复。 （3）如果是按乙方的要求扩允功能，甲方可收取扩充部分的费用。 （4）壹年以后甲方对提供设备和软件有偿维护，维护费用为￥____元/年（不包括更换设备和增加软件支持点数的费用）。
4．乙方责任 （1）甲方调试系统所用的素材仅供系统测试，均不得用于KTV营业或其它以盈利为目的的商业活动，否则涉及的一切民事及刑事法律责任由乙方承担。 （2）乙方用于营业或其它以盈利为目的的商业活动所需之节目由乙方自行解决，甲方概不负责。 （3）由乙方在以后使用中，由人为造成的系统的损坏，需要甲方上门服务的，甲方发生的费用全部由乙方负责。
5．其他事项 （1）不得对软件加以仿制 ；对软件权利的标志不得除去、遮盖或涂抹等。 （2）按本合同第2条的规定，若乙方逾期不付款超过____天，甲方有权终止合同，由此造成的后果甲方概不负责在。
6．违约责任 �双方若有未尽事宜，由双方共同协商解决，若有一方违约或侵权，参照我国有关法律法规处理；�双方若有纠纷，提交人民法院裁判解决。
7．本合同自甲乙双方代表签字及盖章后生效；合同正本一式贰份，双方各执壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。声明：本合同经复印或涂改后无效！
甲方：（盖章）_______负责人：_____________时间：_______________地点：_______________
乙方：（盖章）_______负责人：_____________时间：_______________地点：_______________
甲方：______________________ 联系电话：______________________ 乙方：______________________ 联系电话：______________________ 甲乙双方经友好协商，就______工程达成以下协议： 甲方为乙方提供______设备及软件，共____。 合同总价款：￥_________元(大写：_________万____仟____ 百____拾整) 其中软件费：￥_________元(大写：_________万____仟____ 百____拾整) 硬件费：￥________元(大写：________万____仟____ 百____拾整) 工程费：￥_________元(大写：_________万____仟____ 百____拾整) 付款方式 乙方先付甲方总工程预付款。共￥_________元(大写：____万____仟____ 百____拾整) 其中软件费：￥_________元(大写：____万____仟____ 百____拾整) 硬件费：￥_________元(大写：____万____仟____ 百____拾整) 工程费：￥_________元(大写：____万____仟____ 百____拾整) 甲方电脑硬件送达乙方指定场地经乙方点数后，乙方须当即付给甲方所有硬件费用。 完成安装后，乙方在七日内向甲方支付其余全部款项。 以上付款方式均为现金付款。 甲方责任 (1)甲方在乙方要求的时间____年____月____日之前完成软件安装调试。 (2)甲方负责培训乙方的系统管理员和该软件的维护免费期为____年，维护地点在甲方公司所在地。壹年内因甲方提供硬件设备非人为损坏而引起软件被破坏，甲方提供免费恢复。 (3)如果是按乙方的要求扩允功能，甲方可收取扩充部分的费用。 (4)壹年以后甲方对提供设备和软件有偿维护，维护费用为￥____元/年(不包括更换设备和增加软件支持点数的费用)。 乙方责任 (1)甲方调试系统所用的素材仅供系统测试，均不得用于ktv营业或其它以盈利为目的的商业活动，否则涉及的一切民事及刑事法律责任由乙方承担。 (2)乙方用于营业或其它以盈利为目的的商业活动所需之节目由乙方自行解决，甲方概不负责。 (3)由乙方在以后使用中，由人为造成的系统的损坏，需要甲方上门服务的，甲方发生的费用全部由乙方负责。 其他事项 (1)不得对软件加以仿制 ;对软件权利的标志不得除去、遮盖或涂抹等。 (2)按本合同第2条的规定，若乙方逾期不付款超过____天，甲方有权终止合同，由此造成的后果甲方概不负责在。 违约责任 双方若有未尽事宜，由双方共同协商解决，若有一方违约或侵权，参照我国有关法律法规处理;双方若有纠纷，提交人民法院裁判解决。 本合同自甲乙双方代表签字及盖章后生效;合同正本一式贰份，双方各执壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。声明：本合同经复印或涂改后无效! 甲方：(盖章)_______ 负责人：_____________ 时间：_______________ 地点：_______________ 乙方：(盖章)_______ 负责人：_____________ 时间：_______________ 地点：_______________
（一）案件基本事实 XX年9月至今，印务公司与生物公司签订加工承揽合同，约定由印务公司为生物公司印刷包装盒和产品说明书等物品。合同对品名、数量、金额、验收、结算等事项以及违约责任和纠纷的处理方式进行了详细的约定。 签约后，印务公司依约完成印刷工作，并及时送达合同指定地点交生物公司验收入库。但生物公司只支付少量报酬，余款二十多万元（具体金额有待进一步核算）一直拖延未予支付。
（二）对双方权利义务关系的分析 1、双方承揽合同关系合法有效，对此不应有异议。 2、印务公司完成工作，生物公司应支付相应报酬。具体金额有待细查。 3、生物公司逾期支付报酬，应承担违约责任。 按合同第十一条第5项规定，生物公司应按银行逾期借款利息偿付违约金。由于生物公司的付款系根据定作情况分期履行，而且生物公司曾间歇性地少量支付。因此违约金的处理应在详细调查的基础上，结合合同约定以及法律规定作出尽可能有利于印务公司的解释和计算。
（三）对本案的预期 由于生物公司的违约事实较为明确，在协商不成的情况下，**至法院应能得到判决支持。但同时应注意： 1、精密做好生物公司的财产调查工作，确定其偿付能力，必要时可要求专业调查公司的参与； 2、为争取印务公司的利益化，同时减少诉讼过程中的争议，在诉前还应做好证据的详尽收集等准备工作。
半成品承揽合同2xx承揽合同（2） | 返回目录
合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿定作方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（甲方）承揽方：＿＿＿＿＿＿＿＿（乙方）签订日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿经充分协商，签订本合同，共同信守。１．品名（或项目）、数量及价款：┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐│加工定作物品│型号、规格│计量单位│数量│价款或酬金│交（提）定作物││名称或项目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│││ │││单价│金额│ │├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤││ │││││ │├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤││ │││││ │├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤││ │││││ │├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤│合计金额（人民币： ）佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分│└──────────────────────────────────┘
２．使用原材料（半制品）及主要辅料规定：（１）甲方向乙方提供部分：┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐│品名│型号、规格│计量单位│数量│单价│金额│ 提供日期 │消耗定额 │├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤││ │││││ │ │├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤││ │││││ │ │├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤││ │││││ │ │├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤││ │││││ │ │└──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
质量要求：检验及提供方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿价款处理方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（２）乙方提供部分：┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐│品名及产地│型号、规格│质量要求│允许使用代用品名称及规定 │├─────┼─────┼────┼─────────────────┤│ │ ││ │├─────┼─────┼────┼─────────────────┤│ │ ││ │├─────┼─────┼────┼─────────────────┤│ │ ││ │└─────┴─────┴────┴─────────────────┘
３．加工方法及质量、技术标准和负责期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿４．包装要求及费用负担：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿５．交（提）定作物办法（包括运输方式和费用负担）、地点：＿＿＿＿＿６．验收标准、方法和期限：＿＿＿＿＿＿＿＿７．给付定金数额、时间、方法：＿＿＿＿＿＿＿＿８．结算方式和期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿９．违约责任：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿１０．其他：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿未尽事宜由双方另行协商。┌────────────┬─────────┬───────────┐││定作方│承揽方│├────────────┼─────────┼───────────┤│ 单位名称 │ （盖章）│ （盖章）│├────────────┼─────────┼───────────┤│ 法定代表人 │ │ │├────────────┼─────────┼───────────┤│ 签约代表 │ │ │├────────────┼─────────┼───────────┤│地址│ │ │├────────────┼─────────┼───────────┤│电话│ │ │├────────────┼─────────┼───────────┤│电挂│ │ │├────────────┼─────────┼───────────┤│ 开户银行及帐号│ │ │├────────────┴─────────┴───────────┤│保证单位││││ （盖章）（盖章） │└──────────────────────────────────┘承揽合同示范文本2xx承揽合同（3） | 返回目录合同编号：_____________定作人：________________________承揽人：________________________签订地点：______________________签订时间：________年____月____日
第一条 承揽项目、数量、报酬及支付期限项目名称及内容
计量单位数量工作量（工时）报酬交付期限 单价金额 合计人民币金额（大写）：（注：空格如不够用，可以另接）第二条 技术标准、质量要求：_____________________________
第三条 承揽人对质量负责的期限及条件：____________
第四条 定作人提供技术资料、图纸等的时间、办法及保密要求：___________________________
第五条 承揽人使用的材料由________________人提供。材料的检验方法：______________________________
第六条 定作人（是／否）允许承揽项目中的主要工作由第三人来完成。可以交由第三人完成的工作是：____________________
第七条 工作成果检验标准、方法和期限：________________________________
第八条 结算方法及期限：_______________________________________
第九条 定作人在________年________月________日前交定金（大写）________________元。
第十条 定作人解除承揽合同应及时书面通知承揽人。
第十一条 定作人未向承揽人支付报酬或者材料费的，承揽人（是／否）可以留置工作成果。
第十二条 违约责任：______________________________
第十三条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第________种方式解决：（一）提交 ________________仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院**。
第十四条 其他约定事项：________________________________________定作人
定作人（章）：住所：法定代表人：居民身份证号码：委托代理人：电话：开户银行：账号：邮政编码：承揽人承揽人（章）：鉴（公）证意见：鉴（公）证机关（章）经办人： 年 月 日 监制部门：____________ 印制单位：___________塑料厂加工承揽合同纠纷2xx承揽合同（4） | 返回目录原告:某塑料厂
被告:某塑料模具厂
某塑料厂与某塑料模具厂于1985年1月2日签订加工承揽合同一份,由塑料模具厂为塑料厂加工多层塑化模具一套,材料加工费21元,同年2月底完成。塑料厂并允诺另付塑料模具厂帐外“加快费”3元。
加工承揽合同履行中,塑料厂分别于1985年2月2日和2月13日,将材料加工费21元全部汇付塑料模具厂。但塑料模具厂4月15日才加工完毕,经验收,因模具有裂痕,由塑料模具厂另行加工一台同型模具,5月5日交货验收。5月3日塑料厂验收时,发现塑料模具厂并未做同型模具,仅对原模具进行了部分修补,质量仍不合格。5月13日,双方再次商订,由塑料模具厂继续修理模具,5月底完工验收,质量为正常使用不低于一年时间,并退还塑料厂加工费4元。塑料模具厂除按约定退还4元外,再次误期于1月7日将模具送至塑料厂。经双方试车检验,模具跑料严重,无法正常使用。12月7日双方商定,由于模具不符合质量要求,塑料模具厂只收取9元材料费,其余8元加工费于1986年1月15日前,分两次退还塑料厂,但至1986年3月26日塑料模具厂尚未退还余款。塑料厂向某区人民法院**,要求塑料模具厂退还全部材料及加工费17元,并给付违约金和经济损失费353元。
法院审理中认为:塑料模具厂为塑料厂加工制作模具,既未按期完成,又不符合质量要求,已经违约。尔后,双方虽几经变更协议,但塑料模具厂终未履行,导致纠纷应负完全责任。另,双方商议收受帐外“加快费”,违反国家财经纪律,实属错误,应予批评。塑料厂向塑料模具厂索赔应得利润欠妥当。
根据《中华人民共和国经济合同法》第41条第1款规定,进行调解,达成协议如下:
塑料模具厂为塑料厂加工多层塑化模具,因质量不合格,作退货处理,报废模具由塑料厂自行处理;
塑料模具厂退还塑料厂材料、加工费17元;
塑料模具厂赔偿塑料厂运输、旅差费用1元;
上述二、三两项合计18元,由塑料模具厂分4次给付塑料厂:1986年5月给付3元,1986年6至8月,每月给付5元。
塑料厂放弃其它要求。
本案纠纷发生的责任,完全在于塑料模具厂。《中华人民共和国经济合同法》第41条第1款规定:“未按合同规定的质量、数量完成定作方交付的工作,应无偿进行修理、补足数量或者酌减报酬”。所以,承揽方塑料模具厂必须退还定作方塑料厂的全部材料、加工费,并且赔偿塑料厂的全部运输、旅差费。
签订经济合同时,按照《中华人民共和国经济合同法》第14条规定,一方可以向对方给付定金,合同履行后可以收回或抵作价款。但是,象本案塑料厂在合同签订后不久,即付了全部材料、加工费是不妥的。以致造成事后偿还时发生了困难。
塑料厂为了急于求成,允许另付帐外“加快费”3元,这是违法的。由于双方只是口头协议,事后由于加工质量发生纠纷,并未形成事实。故法院给予批评是完全正确的。
工程承揽合同【荐】
随着法律观念的日渐普及，合同对我们的帮助越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧，以下是小编为大家收集的工程承揽合同，欢迎阅读与收藏。
甲方(定做方)：____________________________
乙方(承揽方)：____________________________
一、亮化工程内容及要求：
二、承揽方式：乙方包工、包料、设计、制作、安装、调试及维修不留缺口。
三、总造价(总费用)为拾万仟佰拾元整。
四、结算方法：
五、交付时间：乙方应于________年____月____日前完工，交甲方验收。
六、保修办法：保修壹________年。但因误操作、电源、人为及不可抗力的原因造成的'故障，不在保修范围。
七、施工保障：甲方负责施工所需水、电源。协调施工同相关单位和个人的关系，办理工商、城建、业主等相关手续，交纳相关费用，保证施工顺利进行。否则，由此造成的一切后果概由甲方承担。
八：安全责任：乙方应安全施工、科学施工、文明施工，保障自身及他人的人身安全。因乙方原因对自身或他人造成的伤害，由乙方承担全部责任。
九、违约责任：
1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因，造成工期拖延，乙方不负责任。
2、乙方不按合同要求施工，甲方有权不付款或缓付款。
3、甲方应在乙方提出验收要求的一周内组织验收，并在验收合格后签字确认。甲方未经验收而使用，乙方则视为验收合格。
4、如需变更方案，乙方应征得甲方同意，否则视为违约。
十、本合同在履行中如发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不成。可请求仲裁解决。
十一、本合同经双方签字盖章后生效，履行完毕失效。合同一式二份，附件与合同具有同等法律效力。未尽事宜，可再行商议。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
委托单位（甲方）：___________________________
承揽单位（乙方）：___________________________
为规范装饰装潢施工，保护甲乙双方的合法权益，根据《________________》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及有关法律、法规规定的原则，结合本项目的具体情况，双方经友好协商同意，就乙方承揽甲方的装饰装修工程事宜订立本合同并共同遵守。
一、工程概况：
1、工程名称：__________________________________
2、工程地点：__________________________________
3、承包范围：参见合同附件之预算表。
4、工程承包方式：双方商定采取下列第____________种承包方式：
（1）承包人包工、包料。
（2）承包人包工、包部分辅料，发包人提供装修主要材料。
（3）承包人包工、发包人包料。
5、施工图纸：双方施工图采取下列第____________种方式提供：
（1）发包人自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份。
（2）发包人委托承包人设计施工图纸，设计费（大写）____________元，由发包人支付（此费用不在工程价款内）
6、施工图纸经甲乙双方确认后，提供方应当负责在约定的开工日期前____________内取得有关部门确认或者批准。
施工图纸一式二份，甲乙双方各持一份，作为本合同的附件。
7、甲方自愿将项目委托给乙方施工。工程总造价计________________元整，大写金额：________________元整。（附报价清单）
二、施工时间：
工程期限________日，时间自________年________月________日起至________年________月________日止。如在制作期限内甲方提出变更而造成待工，工程时间顺延。
三、甲方工作：
1、开工前_______天，全部腾空或部分腾空房屋，清除障碍物（合同已经包清理的除外），对未能全部腾空的房屋的家具和陈设采取保护措施，为承包人进场做好准备工作。
2、办理工程施工所需要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺利进场施工，除法律、法规和规章规定应当由乙方办理的手续外。
3、提供符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系。
4、参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作。
5、施工期间仍然需要部分使用该房屋的，应当负责做好施工现场的保护等工作，应当注意为施工提供各种便利条件。
6、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。
甲方：_________________
乙方：_________________
乙方承揽甲方位于________县________镇________街广告位广告布安装工程，为了保证工程质量、安全和工期，经双方友好协商达成如下协议：
一、工程内容
乙方承揽的工程项目：过街广告位宽________米，高________米的广告位广告布安装，时间为________年________月________日。
二、甲乙双方义务与责任
1、甲方提供工程结构中所需的材料(广告喷绘布)，乙方按甲方要求进行安装。
2、由于此工程涉及高空作业，存在一定安全风险，乙方必须做好必要的安全措施，保证安全作业，如在施工中发生任何安全事故，乙方将承担一切法律及经济责任，与甲方无关。
三、工程造价及付款方式
1、乙方承包单价：________元(人民币)/*方米
2、乙方完工后经甲方验收后付款。
四、其他未尽事宜经双方友好协商后可另立补充合同，补充合同与本同同具法律效力。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方：________________乙方：________________
签字(盖章)：________________签字(盖章)：________________
工程承揽合同
随着人们对法律的了解日益加深，合同在生活中的使用越来越广泛，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小编精心整理的工程承揽合同，希望对大家有所帮助。
承揽方:_______________有限公司分公司(以下称乙方)
定作方:_______________有限责任公司(以下称甲方)
根据《_____》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合工程具体情况可经甲乙双方友好协商，同意签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，双方共同遵守。
1、承揽名称：_______________
a、承揽项目名称：_______________
b、承揽项目地点：_______________
c、本工程自_______________年_______________月_______________日开工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,则一方应向另一方作出书面报告且需得另一方的书面同意。
d、承揽方式：包工不包料。
e、承揽价格：
以实际粘贴面积_______________元计算。
f、工程量计算方法：
每层以实际施工面积为准分别计算面积，搭接不另行计算面积，附加层及卷边单计算面积，附加层宽度及卷边高度以实际施工尺寸为准。
2、承揽工程内容：
窗台SBC120防水层、屋面SBC120隔气层、防水层、屋面SBS防水层、厨房、卫生间防水层。
3、质量标准：
a、材料由甲方自行进场。
b、施工质量：按照防水工程施工规范，结合本公司专业技术工程质量达到优良，符合国家防水工程验收标准。
4、付款方式：
工程完工验收后天内，结算全部工程款，置留工程总造价的%保修金，保修到期后置留的保修金全部付给承揽方。
5、验收方法：
工程完工当天，双方共同验收，验收结束后，甲方技术员出具工程量承认单。
6、工程保修期限：
本公司承诺工程质量保修5年，5年内因施工工艺造成的漏水，由承揽方无代价修复，如承揽方拒绝维修，甲方可以不付给乙方预留的%保修金，若因人为或结构变形等其它原因造成的.渗漏水，承揽方不负责。
7、工期：根据定作方的要求而定。
8、安全施工条例：
1)、定作方应向承揽方有关人员进行有关的特殊安全管理规定介绍。由于定作方未进行有关特殊安全管理规定介绍造成安全事故，定作方应承担一定责任。
2)、承揽方有关人员进入定作方施工现场应遵守定作方有关制度。
3)、由承揽方人员因违反有关管理造成安全事故，责任由承揽方负责。
9、纠纷的处理：
发生纠纷双方应协商解决，协商不成时，任何一方可以通过法律解决。
10、期限与其它：
本合同自双方签字，盖章之日起生效，五年维修期过后、当日维修款全部结清，合同自动失效，本合同执行期间，双方不得随意变更和解除合同，合同
如有未尽事宜，应双方进行协商，作出补充规定，补充规定与合同同等效力。任何一方如未得另一方书面同意就解除合同的，则需支付另一方本工程合同总款的20%作为违约金和由此引起的一切费用。
本合同一式二份，定作方一份、承揽方一份。
定作方：_______________承揽方：_______________
定作方代表：___________承揽方代表：_______________
_______________年_______________月_______________日
工程承揽合同【热】
在人们的法律意识不断增强的社会，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编为大家收集的工程承揽合同，希望对大家有所帮助。
_______公司(甲方)
_______公司(乙方)
依照《中华人民共和国民法典》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下：
一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：
1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试
二、有关技术及服务要求：
1、乙方应根据甲方的要求做好开工和竣工等有关技术工作，协助并配合线路验收、接入系统及并网工作。及时提供竣工资料。
2、乙方采购所有电气设备和原料，应从国家定点厂家采购，并符合国家有关质量、技术标准。
3、变配电及线路安装工程应根据电力安装标准进行，符合质量要求。
4、甲方负责做好青苗赔偿等有关政策处理。
三、工程款项及费用的结算：
1、工程款结算按执行。
2、工程预算款总计：102496元;
(高压电缆、10KV线路部分按实际耗材在决算中计收)
3、本工程款分2次结清，其中：
(1) 、合同签订3天内应付工程款的'70%(计70000元)
(2) 、工程竣工验收合格决算审核后，送电前工程款全部付清。
4、工程款的结算以审计决算为依据。
四、施工及竣工验收：
1、根据工程施工要求，甲方应于施工前具备土建验收条件(包括完成破路申请手续，设备进场道路畅通等)，并确保自建附属工程质量为乙方进场创造施工条件。
2、乙方应在__年__月__日工程竣工，遇特殊情况双方另行协商，时间顺延。
3、施工期间,甲方应派员到现场协助解决安装施工期间所发生的特殊情况。
4、乙方在施工期间应注意安全,做到文明施工，如发生违章和野蛮施工所造成意外事故和损失，由乙方自负。
5、乙方在工程结束时，甲方应会同供电局有关部门进行竣工验收。
五、合同未尽事宜，双方协商解决。
六、合同双方代表签字盖章后生效。
七、合同一式4份，甲方执2份，乙方执2份。
甲方：(盖章)
乙方：(盖章)
代表：代表：
__年__月__日__年__月__日
甲方：
乙方： 住址：
身份证号码：
甲方承建的 成都富园物流商业中心 工程，经协商甲方同意将该工程的 砖砌体 工程劳务分包给乙方施工，并就有关事宜达成如下协议：
一、工程概况：
框架 结构，层数： 四层，总高度： 40 米，建筑面积约? 90000? *方米。
二、工程地址：
双流县文星镇物流大道
三、承包形式：
1、本工程中的 砌体，二次构造砼 劳务工程，以分项包干的形式承包给乙方。
2、低值易耗品： 斗车、铲子、灰盒、灰桶、振动棒、电线、胶水管、广线，加班需要的照明及个人安全防护用品等由乙方自负包干。
四、承包工作内容及劳务承包单价：
1、工作内容：
（1）、施工图以内所有砖砌体，包括主体构造，零星砌体等所有内容；
（2）、根据主控线放（弹）砌体线；
（3）、现场所有二次构造砼浇筑（包括止水带、压顶、构造柱、圈梁，零星等；
（4）、现场的砌体所需砂浆，二次构造砼的自拌，搅拌机由甲方提供，乙方负责机操人员安排，人员必须持证上岗且到项目部登记记录，经检查合格后方可上岗，乙方负责机器日常保养，大件损坏由甲方负责修理，其余小件均由乙方负责。如乙方无专业机操人员，甲方将另行安排，其机操人员工资由乙方负责；
工程承揽合同(集锦15篇)
在当今社会，人们对合同愈发重视，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同能*衡双方当事人的*等地位。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编整理的工程承揽合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
甲方： （以下简称甲方）身份证号：
乙方： （以下简称乙方）身份证号：
甲、乙双方经协商，本着*等、互利、互惠、友好、自愿的原则，遵照《合同法》的有关规定，共同协商合同以下条款：
一、 工程概况
1、甲方将天朋日兴养殖场办公大楼建设项目工作，交由乙方独立完成。
2、工程总造价：每*米260元。场地面积：长约30米，宽约10.5米。
3、工程量：以实际建造*米量为结算依据。
4、施工工期：合同签订起计算工期60 天，如因甲方原因造成工期延误，则工期顺延，由此造成的误工费由甲方承担，以签证单为依据。
二、付款方式：
1、乙方建起基础地基，由甲方支付工程宽款总价的 ％。
2、工程主体建成后（一层），由甲方支付工程宽款总价的 ％。
3、工程主体建成后（二层），由甲方支付工程宽款总价的 ％。
3、工程竣工后甲方向乙方支付合同总价款的 ％。
3、工程竣工交验合格，甲方向乙方支付合同总价款的 ％。
三、甲方责任
１、天朋日兴养殖场办公大楼工程所需的所有原材料由甲方提供并保证质量。
2、甲方负责协调工程所需资源，如施工所用水、电和库房、住宿等工作必须条件。
3、在乙方确保质量和工期任务完成的前提下，按合同规定付款给乙方，不得无故拖欠。
4、甲方对乙方施工现场进行监督工作，对乙方违反有关安全、质量、文明施工等规定的行为有权进行警告、罚款等处罚。
5、甲方项目部根据工程总进度的要求进行施工安排，乙方应当服从甲方安排及管理。
四、乙方责任
1、按照甲方的技术要求进行施工，接受甲方相关人员的监督与技术指导，保质保量的完成任务，如因工程出现质量问题则由乙方独立承担。
2、乙方应当以自己的设备（设备需自备）、技术和劳动力完成本工程的全部工作，不得转包。
3、乙方要保证材料利用率，不得浪费、破坏、丢失、不准更换和变卖甲方提供的原材料及半成品，甲方提供的任何材料如不经过甲方同意随意变卖或丢失，乙方加倍补偿甲方的所有损失。
4、乙方应遵守土建施工方的相关规定，做到文明施工。
五、质量要求
１、乙方交付的工作成果不符合国家的质量要求应当无条件整改，如造成经济损失的应当赔偿甲方的全部损失。
2、验收标准，按国家现行验收标准执行。
六、安全施工与检查
１、乙方负责对其施工人员进行安全教育，应遵照工程建筑施工有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受上级及甲方、监理等安全检查人员依法监督检查工作。
2、乙方应严格按照甲方的安全制度与施工流程工作，采取必须的`安全防护措施，消除事故隐患；否则，造成乙方施工人员和其他人员的安全事故，所有责任由乙方承担，并承担由此产生的一切费用。
3、施工进程中，甲方有权监督乙方执行项目的安全制度和安全规定，对于违反项目安全制度规定的行为和安全隐患；甲方有权要求乙方整改并限期完工，乙方同时接受与其他施工人员同等的处罚。
七、违约责任
1、违反本合同约定赔偿另一方全部损失，同时支付违约金1万元。
2、乙方未在约定的时间完成工作成果，除天影响，停水停电外。甲方有权终止合同，乙方应当赔偿甲方全部损失。
八、其它未尽事宜双方另行协商解决。
九、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，自双方签字盖章之日起生效，合同附件作为本合同的组成部分，具有同等法律效力。
十、当事双方协商调解不成时，可以按照本合同约定向
——仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼
甲方（手印）： 乙方（手印）：
电话： 电话:
签订日期： 年 月 日
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体实际情况，经双方协商一致，签订本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承担甲方新上建德市档案馆迁建250KVA变配电受电工程,具体事宜双方明确如下：
一、甲方委托给乙方的工程项目和内容：
1、250KVA变受电工程的设计、设备购置、安装调试
二、有关技术及服务要求：
关于承揽加工合同模板
随着法律观念的深入人心，合同的使用频率呈上升趋势，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编为大家整理的关于承揽加工合同模板，欢迎大家分享。
定作方：_______________（简称甲方）
营业执照号码：_____________________
承揽方：_______________（简称乙方）
营业执照号码：_____________________
根据《加工承揽合同条例》有关规定，经双方协商一致，订立下列条款，共同信守：
品名或项目
规格、型号单位数量单价价款或酬金元金额：仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
一、产品的质量、包装、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及规格、数量、质量：________________________
三、履行的期限、地点和方式：_________________________
四、验收标准和方法：_________________________
五、结算方式：_________________________
六、违约责任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。
1．承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值___％或酬金总额____ ％的'违约金。
其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十一条的有关规定执行。
2．定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途废止合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部份价款总值_____％的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_____％的违约金。其余违约行为按《加工承揽合同条例》第二十二条的有关规定执行。
七、双方约定的其它条款：________________
八、以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。
九、本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。
十、本合同一式________份，正本双方各执___________份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：从双方签章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同签订日期：________年________月________日
定作方：________________
代表：__________________
开户银行：______________
帐号：__________________
承揽方：________________
代表：__________________
开户银行：______________
帐号：__________________
_______年______月_____日
实用的承揽合同模板
随着人们对法律的了解日益加深，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，以下是小编帮大家整理的实用的承揽合同模板，希望对大家有所帮助。
甲方：
法定代表人： 职务： 联系方式：
身份证件：
乙方：
法定代表人： 职务： 联系方式：
身份证件：
经甲乙双方就 防水保温工程承揽有关事宜，甲乙双方自愿达成如下约定条款：
一、承揽工程概况：
1、承揽工程地址：
2、工程承包总面积： ，每*方米价款 元，工程总价款计 元。
3、承包方式：承揽方负责工时和SBC120防水材料及挤塑板保温材料，其余辅料（水泥、水、电等）由甲方无偿提供。
二、甲乙双方的权利义务：
1、乙方按照承揽标的物及甲方要求做好防水保温工程，但要求甲方必须提供屋面*整、完好。架子搭好，牢固安全。
2、如在防水保温工程运作中，发现屋面不完整，乙方有权要求甲方及时处理，如延误工期，其后果由甲方负责。
三、工程款支付方式：
1、经甲乙双方商定，签定合同后，甲方首先付材料费按总价70%付给乙方。实际面积 *方米，每*方米元。
2、所承揽的防水保温工程项目完工后，再付总工程款的20%，经甲方验收合格，把余下费用全部一次结清。
四、违约责任：
甲方如不能按照合同约定期限支付工程款，除支付工程总价款外，应承担工程总价款的30%的违约金。乙方可根据《合同法》到当地法院对甲方提起诉讼。造成一切后果，由甲方承担。
五、此合同在实际履行中有不妥之处，双方协商解决，或另行补充约定。
本合同一式两份，自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字摁章即产生法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
年 月 日 年 月 日
合同编号：
合同签订地：
甲方(承揽方)：
法定代表人： ，职务：
地址：
乙方(委托方)：
法定代表人： ，职务：
地址：
鉴于：
乙方委托甲方加工如下机械设备：
合计金额(含税)：￥ 元(大写：人民币 元整，大小写不一致的以大写为准)
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方经充分协商，在公*自愿、诚实信用的基础上，达成如下协议，以资双方共同遵守。
一、产品的质量标准及验收方式、保修期限条款
1、产品质量按双方约定的技术标准和技术条件执行，机械设备生产完成后，由乙方在收到设备之日起 日内按照约定的技术标准和技术条件进行验收，甲方派员协助安装调试，若乙方认为产品质量存在问题，必须在货物验收之日起 日内以书面的形式提出，如超过此期限未提出异议，则视为甲方提供的产品完全符合乙方质量要求。
2、乙方确认的收货人为，职务为号码为： ，收货人验收意见视为乙方的验收意见。
3、甲方为设备提供但易损件除外)。
二、交货时间及交货方式、运输费用的承担
1、甲方应在年月日前向乙方交货。
2、乙方指定，甲方须将货物运输至：
3、双方一致同意，甲方委托货运公司进行运输，货物运输至乙方指定的地点并交付给乙方之前，货物毁损、灭失的风险由甲方承担;货物交付给乙方之后，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。
4、货物运费由甲方承担。
三、配件提供条款
甲方向乙方提供如下配件：
四、定金及预付款条款
1、本合同签订后支付定金，若乙方未按合同的约定支付后续定做款或不履行合同约定的先付款后提货义务，无权要求返还定金，合同履行完毕后，定金折抵定做款。
工程承揽合同模板
承揽合同模板
工程承揽合同
加工承揽合同模板
施工承揽合同模板
承揽采掘工程合同
承揽工程合同
建设工程承揽合同
工程承揽合同范本
工程承揽合同示范文
建筑工程承揽合同
承揽建筑工程合同书
承揽合同
承揽运输合同
工程合同模板
广告承揽合同
安装承揽合同
运输承揽合同
施工承揽合同
承揽合同范文
承揽施工合同
承揽加工合同
企业承揽合同
加工承揽合同
最新承揽合同
承揽的合同
加工承揽合同范文
承揽合同样本
承揽合同范本
工程担保合同模板
