混凝土路面裂缝处理方案

混凝土路面施工合同菁选

混凝土路面施工合同5篇

　　在人们愈发重视契约的社会中，合同的地位越来越不容忽视，签订合同能*衡双方当事人的*等地位。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编精心整理的混凝土路面施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

　　甲方： （以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方）

　　因甲方中标承建工程施工任务，需进行道路路面混凝土工程施工，由于工期紧、任务重，乙方以自愿的方式向甲方提供道路工程路面混凝土施工。为确保工程质量和进度，甲、乙双方本着互惠互利、*等的原则，依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循自愿、诚实守信的原则，就乙方承揽甲方道路路面混凝土工程施工有关事项，经甲、乙双方充分协商，达成如下协议，以资共同信守：

　　一、工程名称：

　　土地整理项目（自求）。

　　二、工程地点：

　　三、承包范围、数量及内容：

　　（一）承包范围、数量：土地整理项目（自求）道路路面混凝土工程（约米），最终数量以现场实际完成工程数量为准。

　　（二）主要工程施工内容：

　　1、道路路面混凝土工程：强度等级C30；

　　2、道路路面厚度200mm厚，宽度3.0m、3.5m和4.0m（按图纸

　　和甲方要求的尺寸施工）；

　　3、传力杆及套筒制作、安装；

　　4、混凝土搅拌、运输、浇筑、压光、压痕；

　　5、路面养生和维护；

　　6、伸缩、缩缝、锯缝、嵌缝；

　　7、错车道、减速带、加宽带；

　　8、路面两侧土路肩施工；

　　9、路面混凝土保护；

　　10、混凝土拌和站设置、运输、水、电。

　　凡与道路路面混凝土工程施工相关所有事项均由乙方承担。

　　四、施工工期及班组要求：

　　1、工期要求：

　　开工日期：20xx年 月 日

　　竣工日期：20xx年 月 日

　　工期总日历天数 天。

　　2、乙方在甲方要求开工的机械跟上造成施工进度滞后，甲方有权要求乙方整改，拒不整改或可能造成工期延误时，甲方有权解除合同。由甲方直接组织队伍进行施工，且造成的一切损失由乙方承担。

　　3、工期延误分清责任方，属甲方责任造成，则甲方承担；由乙方造成工期延误；则由乙方承担责任，如乙方未按期完成，则按工程总价的%支付违约金。

　　五、工程质量：

　　1、路面混凝土浇筑严格按照设计及相关验收规范组织施工。

　　2、路面混凝土施工前必须对各班组所有参建人员进行技术交底并签字确认。

　　3、模板必须采用厚4cm，高20cm材质好的木模，内侧必须刨光并刷脱模剂，支模前必须先放大样，模板支撑牢固，模板接头处必须加设背枋加固，成型后必须做到大弯园顺、小弯取直、线形顺直美观。

　　4、砼拌和搅拌必须严格按照项目部给定的C30配合比组织施工，并将施工配合比公示牌设置拌和站醒目的位置。

　　5、砼拌和必须严格按配合比施工，项目部将不定期组织抽查配合比并取砼强度芯样；严格控制砼拌和坍落度，砼运输过程中或到现场严禁加水；现场砼必须振捣密实（采用振动棒或振动梁配合*板振动器），现场各班组必须采用磨光机进行磨光、人工二次收面，确保砼表面*整无积水现象。

　　未按要求的配合比进行拌和时或任意加水者，一经发现处以1000～20xx元每次的`罚款。

　　6、混凝土浇筑后应按要求及时进行养护，并应采用塑料溥膜进行遮盖保温、保湿养护，达到一定强度后及时组织切缝，确保无断板发生，同时各班组必须对成品路面采取保护措施，待混凝土达到设计强度后才能允许重型车辆通过。

　　7、道路两侧路肩严格按设计要求组织实施。

　　六、安全责任：

　　1、施工前乙方必须做好进场作业人员的安全教育培训和交底，施工过程中做好安全防范措施，严格按照安全生产要求作业。

　　2、在现场设置警示标志。

　　3、负责道路路面施工现场机械及车辆使用管理，严格遵守交通规划及项目部相关规章制度，严禁无牌、无驾驶证操作，严禁酒后开车。

　　4、乙方在施工期间，严格执行《中华人民共和国安全生产法》及《四川省安全生产条例》的要求，必须保证现场施工人员的安全，组织合理、指挥得当，在施工时对甲方提出的合理要求，乙方必须按要求执行。施工期间不得是在场内还是场外所发生的安全事故均由乙方负责，与甲方无关。

　　七、承包单价及计量方式：

　　承包单价：包工 元每立方米。

　　计量方式：按实际完成的路面混凝土长度和甲方要求的路面混凝土厚度，以立方米进行结算。

　　八、付款方式及质量保证金扣留和退返：

　　1、经双方共同商定，乙方严格按照甲方要求完成路面砼施工任务，并经省国土资源厅竣工验收合格后，甲方按每月完成工程量的60%进行支付，其余37%在工程完工（以省国土资源厅竣工验收合格为准）两月内进行支付，余下3%作为工程质量保证金，质量保证金在验收合格五月内全部付清。

　　2、经双方协商，乙方应在签订协议后项目道路路面工程总价5%的保证金，待乙方完成道路路面工程总量的10%后的当月末一次性返还给乙方。

　　九、其他

　　合同签定后，甲、乙双方遵照协议执行，不得无故单方面毁约，否则视为违约，赔偿守约方合同总价款的10%的违约金。

[阅读全文]...

混凝土路面施工合同菁选

混凝土路面施工合同13篇

　　随着法律知识的普及，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编为大家收集的混凝土路面施工合同，希望能够帮助到大家。

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，就乙方承包甲方亮化工程施工事宜，达成如下协议，以期共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：天禧大酒店亮化工程

　　2、地点：鄂尔多斯沙圪堵天禧大酒店

　　3、工程内容：天禧大酒店亮化工程(楼体亮化;数码屏;发光)

　　二、乙方所购产品要求：

　　1、按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为数码管。价格、数量、型号详见附表：

　　2、数码管应满足国家现行行业和企业有关标准。

　　3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现场卸货及相关费用均由乙方承担。

　　4、乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的，乙方应及时调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。

　　5、甲方负责提供施工场地和电源接入口(配电室电源接口)。

　　三、合同工期

　　1、开工日期______。

　　2、合同工期总日历天数_____。

　　四、工程质量与验收

　　1、工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

　　2、甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验收，验收通过后，甲方应按照本合同约定付工程款;验收不合格的，应由乙方进行整改，整改期限计算在合同工期内。

　　五、工程款支付

　　1、工程总价款为大写：______小写：￥_____元(此价格不含税票)。

　　2、签定合同后三日之内甲方预付乙方_______%的.工程总价款，即人民币大写：______元小写：￥______元;发货时甲方支付乙方工程总价款的___%，即人民币大写：_____元小写：￥_____元;全部工程安装完毕验收合格后三个工作日内付工程款即人民币;大写：_____小写：￥____元;余款即人民币：大写：_____小写：￥____元为工程及产品质量质保金，两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。

　　六、甲方权利和义务

　　1、甲方指派:____电话__________作为其工程负责人，代表甲方对工程负责。

　　2、对施工质量行使检验权，监督权。

　　3、对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超过的鉴认权。

　　4、按照合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支付义务。

　　七、乙方权利与义务

　　1、乙方指派:____电话__________作为项目负责人.

　　2、乙方对现场所有人员进行安全教育，保持现场工作井然有序.

　　3、工程施工验收合格后，保修期为两年.

　　4、在保修期内，履行保修范围，项目的承包人即乙方应及时派人予以保修.

　　八、工期延误

　　因以下原因造成工期延误，经双方工程负责人确认，工期相应顺延：

　　1、设计变化和工程量增加

　　2、一周内非乙方的原因，停电，造成停工累计超过8小时

　　3、不可抗力

　　4、约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他情况;

　　九、现场施工安全

　　乙方在施工过程中出现一切问题责任自负。

　　十、违约责任

　　1、甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的千分之五向乙方支付逾期违约金.

　　2、乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每日千分之五向甲方支付延误工期违约金。

　　十一、本合同未尽事宜可签订书面合同。

　　十二、本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　十三、本合同需双方签、盖章之日起生效。

　　十四、本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

　　甲方：______大酒店乙方：长沙杰奥思光电科技有限公司

　　(盖公章处)：(盖公章处)：

[阅读全文]...

混凝土路面施工方案3篇

　　一、依据标准：

　　1、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）

　　2、《公路水泥混凝土路面施工技术规范》（JTGF30-2003）

　　3、《水泥混凝土路面施工及验收规范》（GBJ97-87）

　　4、北京首运物流生产办公仓储工程总图运输施工图：U1

　　5、根据现场勘察、施工验收规范及规程、业主要求等进行编制。

　　二、工程概况：

　　1、本工程为北京首运物流有限责任公司顺义分公司生产办公仓储基地工程室外道路。

　　2、混凝土路面工程做法：整个厂区新建路面4388m，下铺100mm碎石，上做260mm厚C30混凝土路面，面层拉毛。

　　3、透水彩砖地面做法：厂内新建彩砖地面249m，100mm厚 3：7灰土夯实，上铺透水彩砖，水泥勾缝。

　　4、 路牙：厂区内新建12*30*49.5混凝土立缘石322m，10*20*49.5*缘石98m。

　　三、施工准备

　　（1）技术准备

　　技术人员会审图纸，熟悉相关技术规范及施工工艺，然后分别对各部门技术人员进行技术交底。测量工程师做好施工放样工作。实验室做好原材料试验、检测工作，材料部门已准备槽钢、模板及其它小型机械，技术人员做好施工前各项准备工作以确保水泥混凝土面层施工及时进行。

　　（2）材料及主要机具

　　1、商品混凝土：商品砼各项技术性能指标符合要求，现场坍落度要求15～18cm。商砼站已联系好并签定合同，其中明确所有我方对混凝土性能的要求。检查输送泵运转正常。

　　2、混凝土从搅拌机卸出到浇注完毕延续时间不超过120min，混凝土不得产生分层、离析或初凝现象。

　　3、主要机具：汽车泵、15T压路机、打夯机、50振捣棒、抹光机、刮杠、木抹子、胶皮水管、铁锹、切缝机、钢丝刷等。

　　（3）人员准备

　　根据施工方案对班组进行交底并明确人员责任及分工，责任落实到人。

　　四、主要施工工艺

　　（1）施工顺序

　　准备工作→地基处理→铺碎石施工→铺设路牙→模板支护

　　→混凝土搅拌→砼运输→砼摊铺→砼振捣→抹光机提浆抹光

　　→砼拉毛→砼养生→锯缝、填缝→成品保护

　　（2）地基处理

　　1、地基施工时，首先要求清除所有杂填土，且超挖至路面标高以下690mm，用15T压路机碾压3遍，压路机行驶速度20—25米/分钟，轮迹互相搭接20—30cm。每层碾压结束，用环刀土工试验，确保基土压实度大于0.94。厂房边角压路机无法到达处，用打夯机夯实。

　　2、本工程20xx年已按原设计完成降土方工作，现需夯实回填土方300mm。

　　3、上部铺设级配碎石，厚度100mm，碎石粒径5—25mm，拌和均匀铺设后，覆盖碎石层采用15T震动压路机碾压密实，压实系数≥0.94，按要求取样实验。

　　4、新*回填土按要求分层碾压或夯实（用环刀土工试验，路床以下0.8m范围内压实度大于0.94，0.8m以下压实度大于0.9以上）全部清除，然后用级配碎石回填。

　　（3）路牙施工

　　1、路牙石必须挂通线进行施工,按侧面顶面示高标线绷紧，按线砌路牙石，路牙石要安正，切忌前仰后合，侧面顶线顺直圆滑*顺，无高低错牙现象，*面无上下错台、内外错牙现象。

　　2、路牙石必须座浆砌筑，座浆必须密实，严禁塞缝砌筑；

　　3、路牙石接缝处错位不超过1mm；路牙石必须在中间均匀错缝。

　　4、路牙石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，对弯道部分路牙应按设计半径专门加工弯道石，砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。弧形路牙必须人工精凿后抛光处理。

　　5、路牙后背原土夯实，夯实宽度不小于50mm，厚度不小于15mm。

　　6、路牙石勾缝：勾缝时必须再挂线，把路牙缝内的杂物剔除干净，用水润湿，然后用1：2.5水泥砂浆灌缝填实勾干。

　　7、路牙石勾缝、安装后适当浇水养护。

　　（4）定位放线及支侧模

　　1、施工顺序为龙门吊南侧及龙门吊北侧路面交叉施工，最后是龙门吊西侧路面施工。每个区段内横向（30m）隔跨支模，从而做到隔跨浇筑混凝土，待混凝土强度达到设计要求后，利用第一次浇筑的混凝土地面作为第二次浇筑混凝土的侧模使用，进行混凝土的浇筑。路面外模使用路牙或龙门吊基础做模板，内模采用[25槽钢。

　　2、施工定位放线重点在于控制槽钢侧模的标高，混凝土设计厚度260mm，使用槽钢做侧模，具体做法为事先做好￠50钢管（或￠20螺纹钢）支架，间距不大于2000mm，用DS3水*仪进行抄测，以控制标高。安装模板前应挂通线，按挂线位置把侧模板放在基层上，初步固定其位置，用水准仪检查模板顶部标高是否附合设计要求（可略高1~2mm），并检查模板是否*直，待侧模顶标高达到设计要求后使用钢筋钉入地面下与侧模点焊使槽钢水*固定，再在槽钢下方用横向钢筋点焊与立筋和槽钢上，使其纵向固定。从而到达严格控制侧模标高的要求。

　　3、模板与混凝土拌合物接触表面应涂脱模剂。

　　4.在现场随时加水以提高塌落度的做法是绝对禁止的。

　　（5）混凝土的摊铺

　　1、混凝土采用跳仓浇筑，施工缝应结合伸缩缝一起设置。本工程分龙门吊南侧和龙门吊北侧两个区域，每个区域内纵向间距≤30m隔跨支模，分别对两区域交错浇筑混凝土，待混凝土强度达到设计要求后，利用第一次浇筑的混凝土地面作为第二次浇筑混凝土的侧模进行第二此混凝土的浇筑。

　　2、混凝土采用商品混凝土。商品砼的拌和根据设计的配合比拌制，直接浇筑坍落度控制在进场时150mm，泵送混凝土160mm。由混凝土罐车运至厂房内，将混凝土自卸入模，出料及铺筑时卸料高度必须控制在1.5米以内，以免产生离析，若发现离析，应重新搅拌。

　　3、混凝土的摊铺采用纵向分条的方法施工，纵向分条的宽度与分隔缝同宽。摊铺从端部开始。当混凝土拌和物倒入模内时，卸料要集中，速度慢，虚厚高出模板2cm左右，必要时进行减料或补料工作，纵横断面符合要求。摊铺混凝土时应连续摊铺，不得中断。

　　（6）混凝土的振捣

　　1、在混凝土浇筑过程中，要对混凝土进行振捣，以保证混凝土密实。

　　2、混凝土表面提浆（采用振动棒）需及时进行，应在混凝土初凝前用浆头覆盖掉露头的石子。

　　3、保证振捣密实，严格控制振捣时间，移动距离和插入深度，严防漏振及过振；

[阅读全文]...

混凝土路面施工合同菁选

混凝土路面施工合同13篇

　　随着法律知识的普及，合同的法律效力与日俱增，签订合同也是非常有必要的行为。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家整理的混凝土路面施工合同，欢迎大家分享。

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协商，就乙方承包甲方亮化工程施工事宜，达成如下协议，以期共同遵守。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：天禧大酒店亮化工程

　　2、地点：鄂尔多斯沙圪堵天禧大酒店

　　3、工程内容：天禧大酒店亮化工程(楼体亮化;数码屏;发光)

　　二、乙方所购产品要求：

　　1、按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为数码管。价格、数量、型号详见附表：

　　2、数码管应满足国家现行行业和企业有关标准。

　　3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现场卸货及相关费用均由乙方承担。

　　4、乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的，乙方应及时调换合格的'产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。

　　5、甲方负责提供施工场地和电源接入口(配电室电源接口)。

　　三、合同工期

　　1、开工日期______。

　　2、合同工期总日历天数_____。

　　四、工程质量与验收

　　1、工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许定标准为依据。双方对工程质量有争议时，由双方同意的质量检验机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

　　2、甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验收，验收通过后，甲方应按照本合同约定付工程款;验收不合格的，应由乙方进行整改，整改期限计算在合同工期内。

　　五、工程款支付

　　1、工程总价款为大写：______小写：￥_____元(此价格不含税票)。

　　2、签定合同后三日之内甲方预付乙方_______%的工程总价款，即人民币大写：______元小写：￥______元;发货时甲方支付乙方工程总价款的___%，即人民币大写：_____元小写：￥_____元;全部工程安装完毕验收合格后三个工作日内付工程款即人民币;大写：_____小写：￥____元;余款即人民币：大写：_____小写：￥____元为工程及产品质量质保金，两年质保期满后无质量问题三个工作日内一次性付清。

　　六、甲方权利和义务

　　1、甲方指派:____电话__________作为其工程负责人，代表甲方对工程负责。

　　2、对施工质量行使检验权，监督权。

　　3、对工程进度的检查，以及实际施工日期的提前或超过的鉴认权。

　　4、按照合同约定的期限和方式履行，对工程价款的支付义务。

　　七、乙方权利与义务

　　1、乙方指派:____电话__________作为项目负责人.

　　2、乙方对现场所有人员进行安全教育，保持现场工作井然有序.

　　3、工程施工验收合格后，保修期为两年.

　　4、在保修期内，履行保修范围，项目的承包人即乙方应及时派人予以保修.

　　八、工期延误

　　因以下原因造成工期延误，经双方工程负责人确认，工期相应顺延：

　　1、设计变化和工程量增加

　　2、一周内非乙方的原因，停电，造成停工累计超过8小时

　　3、不可抗力

　　4、约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他情况;

　　九、现场施工安全

　　乙方在施工过程中出现一切问题责任自负。

　　十、违约责任

　　1、甲方未按本合同约定支付工程款的每日按付款额的千分之五向乙方支付逾期违约金.

　　2、乙方未能按约定施工日期完工，应按合同总价款每日千分之五向甲方支付延误工期违约金。

　　十一、本合同未尽事宜可签订书面合同。

　　十二、本合同发生争议，由双方协商解决，协商不成的，双方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　十三、本合同需双方签、盖章之日起生效。

　　十四、本合同一式两份，双方各执一份，均具同等法律效力。

　　甲方：______大酒店乙方：长沙杰奥思光电科技有限公司

　　(盖公章处)：(盖公章处)：

[阅读全文]...

水泥路混凝土路面施工合同

　　发包方（甲方）：_____________________________________

　　地址：_____________________________________________

　　法定代表人：_______________________________________

　　委托代理人：_______________________________________

　　职务：_____________________________________________

　　联系方式：_________________________________________

　　承包方（乙方）：_____________________________________

　　地址：_____________________________________________

　　法定代表人：_______________________________________

　　委托代理人：_______________________________________

　　职务：_____________________________________________

　　联系方式：_________________________________________

　　依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律和行政法规，为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，结合本工程具体情况，遵循*等、自愿、公*和诚实守信的原则，甲乙双方通过友好协商达成如下协议：

　　第一条 工程项目概况

　　1、工程名称：__________________________项目地面硬化工程

　　2、承包方式：乙方包工、不包料。甲方供商品混凝土。

　　3、工程范围与内容：

　　（1）甲方负责混凝土地面的基层处理工作：碾压、机械找*、（乙方配合找*）。

　　（2）乙方方负责C25混凝土地面施工：定位放线、支侧模、混凝土摊铺、振捣、提浆、磨光、割缝、________________等相关混凝土地面所有工序的施工。

　　（3）甲方负责提供__________________________。

　　（4）乙方严格按照国家混凝土标准地面施工方案施工。

　　第二条 工程量及工期

　　1、暂定工程量：混凝土地面_______*方米，以实际面积结算。

　　2、工期：______年______月______日开工，______年______月______日竣工。日历工期______天，如遇雨天及不可抗力等因素影响工期顺延。

　　第三条 工程质量标准

　　1、乙方按照国家现行规范施工，达到混凝土地面验收合格标准。

　　2、乙方在施工中接受甲方监督管理，促进质量提升。

　　3、甲方检测乙方在施工中出现的质量问题，乙方应认真修改。

　　4、施工完成，甲方应及时组建验收，不得拖延，不得超过_______天，如_______天外甲方不验收，乙方识为默认验收合格。

　　风险告知：为了保障发包方的合理利益，在合同中应当明确约定对建设工程的检查与验收手续。在建设合同中应当约定，工程竣工后承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。

　　第四条 合同价款

　　1、合同价款计算：每*方米______元，合同总价约：人民币__________元。大写：________________________元整

　　2、工程量按实际结算。

　　第五条 工程款支付

　　1、乙方进场施工三内支付工程总价的____%；当完成地面混凝土工程量的____%支付工程总价的____%；工程竣工后的._____日内支付工程余款及工程总价的'____%。

　　2、支付方式为下列第_______种形式。

　　（1）现金支付

　　（2）以银行转账方式支付费用

　　开户行：__________________________________

　　户名：____________________________________

　　银行账号：________________________________

　　（3）其他：________________________________

　　第六条 双方职责

　　1、甲方职责

　　（1）甲方派驻现场施工管理人员，负责处理、协调、执行甲方对于工程质 量、安全生产、工程进度、文明施工的监督、检查、控制与管理，行使奖罚，具有工程质量、安全生产、文明施工的决定权与否决权。乙方必须服从甲方有关安全、质量、进度、文明施工规章制度和管理办法要求。确保无安全、质量事故发生，否则一切经济责任后果由乙方负责。

　　（2）甲方提供电源二级箱以上电源，按时提供施工工作面给乙方使用。

　　（3）负责协调配合管理施工现场。

　　（4）甲方提供施工用水、电源连接点。

　　2、乙方职责

　　（1）乙方派驻现场施工管理人员。乙方必须服从甲方指定人员管理，按照甲方管理制度施工。

　　（2）施工现场内做到工完场料清。

[阅读全文]...

混凝土路面施工合同5篇

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，为了保证双方的合法权益，供需双方在*等自愿、诚实信用、协商一致的'基础上签订本合同，并信守以下条款，共同严格履行。

　　一、工程项目

　　1.1 工程名称：丁字镇园区路二期拓宽道路工程

　　1.2 工程地点：位于丁字镇园区路

　　1.3 承包范围：总*面图中C1标段中B、C线道路混凝土工程。

　　1.4 承包方式：包工、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

　　1.5 合同价款： 单价 28元/m (综合单价包干)

　　1.6 质量标准：合格。

　　1.7 工 期：工程总日历工期 7 天。具体开工日期以电话通知为准。

　　二、技术标准及图纸

　　执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、长沙市相关技术标准、规范;

　　三.双方权利和义务

　　3.1 甲方的权利和义务

　　3.1.1、甲方负责人姓名：

　　甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

　　3.1.3甲方主要工作：

　　3.1.3.1 负责场地三通一*;

　　3.1.3.2按合同约定支付工程款。

　　3.2 乙方的权利和义务

　　3.2.1 乙方负责人姓名：

　　乙方负责人代表乙方就此工程项目全权对甲方负责。

　　3.2.2乙方主要工作：

　　3.2.2.1 负责本工程施工范围内的施工安全工作。乙方应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

　　3.2.2.2做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合甲方和监理单位进行质量检查。

　　四、工程价款

　　A、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

　　B、.工程量按实结算

　　五、工程价款的支付

　　5.1 工程完工后，甲方向乙方支付至合同总价的 50%;

　　5.2 工程经甲方、监理竣工验收交付使用后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担。

　　六.安全文明施工

　　6.1乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工;甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

　　6.2乙方在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

　　七.竣工验收

　　7.1乙方在工程具备竣工验收条件前24小时通知甲方组织竣工验收。甲方在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。乙方按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

　　八.违约责任

　　8.1甲方违约：

　　8.1.1因甲方原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

　　8.2乙方违约：

　　8.2.1 因乙方原因，未按本合同所示工期按时竣工，每延误一天，乙方按3000元/天向甲方支付逾期违约金，并承担由此给甲方带来的全部损失。

　　8.2.2因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由乙方自行负责，并且向甲方赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因乙方工程质量不符合要求，甲方提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，甲方有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由乙方承担。

　　8.2.3如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，甲方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，甲方无息支付。

　　九、争议

　　在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决;若协商不成，可向仲裁委员会仲裁。

　　十、合同生效与终止

　　10.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效; 10.2甲乙双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

　　十一、本合同如有未尽事宜，双方友好协商补充，补充条款作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　十二、本合同共2页，一式三份，供方一份，需方两份，每份具有同等法律效力。

　　十三、本合同自双方签字盖章之日起生效。

[阅读全文]...

混凝土路施工合同

　　甲方： （以下简称甲方）

　　乙方： （以下简称乙方）

　　因甲方中标承建工程施工任务，需进行道路路面混凝土工程施工，由于工期紧、任务重，乙方以自愿的方式向甲方提供道路工程路面混凝土施工。为确保工程质量和进度，甲、乙双方本着互惠互利、*等的原则，依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，遵循自愿、诚实守信的原则，就乙方承揽甲方道路路面混凝土工程施工有关事项，经甲、乙双方充分协商，达成如下协议，以资共同信守：

　　一、工程名称：

　　土地整理项目（自求）。

　　二、工程地点：

　　三、承包范围、数量及内容：

　　（一）承包范围、数量：土地整理项目（自求）道路路面混凝土工程（约米），最终数量以现场实际完成工程数量为准。

　　（二）主要工程施工内容：

　　1、道路路面混凝土工程：强度等级C30；

　　2、道路路面厚度200mm厚，宽度3.0m、3.5m和4.0m（按图纸

　　和甲方要求的尺寸施工）；

　　3、传力杆及套筒制作、安装；

　　4、混凝土搅拌、运输、浇筑、压光、压痕；

　　5、路面养生和维护；

　　6、伸缩、缩缝、锯缝、嵌缝；

　　7、错车道、减速带、加宽带；

　　8、路面两侧土路肩施工；

　　9、路面混凝土保护；

　　10、混凝土拌和站设置、运输、水、电。

　　凡与道路路面混凝土工程施工相关所有事项均由乙方承担。

　　四、施工工期及班组要求：

　　1、工期要求：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　工期总日历天数 天。

　　2、乙方在甲方要求开工的机械跟上造成施工进度滞后，甲方有权要求乙方整改，拒不整改或可能造成工期延误时，甲方有权解除合同。由甲方直接组织队伍进行施工，且造成的一切损失由乙方承担。

　　3、工期延误分清责任方，属甲方责任造成，则甲方承担；由乙方造成工期延误；则由乙方承担责任，如乙方未按期完成，则按工程总价的%支付违约金。

　　五、工程质量：

　　1、路面混凝土浇筑严格按照设计及相关验收规范组织施工。

　　2、路面混凝土施工前必须对各班组所有参建人员进行技术交底并签字确认。

　　3、模板必须采用厚4cm，高20cm材质好的木模，内侧必须刨光并刷脱模剂，支模前必须先放大样，模板支撑牢固，模板接头处必须加设背枋加固，成型后必须做到大弯园顺、小弯取直、线形顺直美观。

　　4、砼拌和搅拌必须严格按照项目部给定的C30配合比组织施工，并将施工配合比公示牌设置拌和站醒目的位置。

　　5、砼拌和必须严格按配合比施工，项目部将不定期组织抽查配合比并取砼强度芯样；严格控制砼拌和坍落度，砼运输过程中或到现场严禁加水；现场砼必须振捣密实（采用振动棒或振动梁配合*板振动器），现场各班组必须采用磨光机进行磨光、人工二次收面，确保砼表面*整无积水现象。

　　未按要求的配合比进行拌和时或任意加水者，一经发现处以1000～2000元每次的罚款。

　　6、混凝土浇筑后应按要求及时进行养护，并应采用塑料溥膜进行遮盖保温、保湿养护，达到一定强度后及时组织切缝，确保无断板发生，同时各班组必须对成品路面采取保护措施，待混凝土达到设计强度后才能允许重型车辆通过。

　　7、道路两侧路肩严格按设计要求组织实施。

　　六、安全责任：

　　1、施工前乙方必须做好进场作业人员的安全教育培训和交底，施工过程中做好安全防范措施，严格按照安全生产要求作业。

　　2、在现场设置警示标志。

　　3、负责道路路面施工现场机械及车辆使用管理，严格遵守交通规划及项目部相关规章制度，严禁无牌、无驾驶证操作，严禁酒后开车。

　　4、乙方在施工期间，严格执行《中华人民共和国安全生产法》及《四川省安全生产条例》的要求，必须保证现场施工人员的安全，组织合理、指挥得当，在施工时对甲方提出的合理要求，乙方必须按要求执行。施工期间不得是在场内还是场外所发生的安全事故均由乙方负责，与甲方无关。

　　七、承包单价及计量方式：

　　承包单价：包工 元每立方米。

　　计量方式：按实际完成的路面混凝土长度和甲方要求的路面混凝土厚度，以立方米进行结算。

　　八、付款方式及质量保证金扣留和退返：

　　1、经双方共同商定，乙方严格按照甲方要求完成路面砼施工任务，并经省国土资源厅竣工验收合格后，甲方按每月完成工程量的60%进行支付，其余37%在工程完工（以省国土资源厅竣工验收合格为准）两月内进行支付，余下3%作为工程质量保证金，质量保证金在验收合格五月内全部付清。

　　2、经双方协商，乙方应在签订协议后项目道路路面工程总价5%的保证金，待乙方完成道路路面工程总量的10%后的当月末一次性返还给乙方。

　　九、其他

　　合同签定后，甲、乙双方遵照协议执行，不得无故单方面毁约，否则视为违约，赔偿守约方合同总价款的`10%的违约金。

　　本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时解决，协商不成时，任何一方可请业务主管机关调解，调解不成时，可申请当地仲裁机关仲裁或向人民法院起诉。

[阅读全文]...

混凝土路面工程施工承包合同 (菁华1篇)

甲方(发包人)

乙方(承包人)

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在遵循自愿、*等、公*、诚信的基础上，经双方协商一致，签订本合同。

第一条工程概况

一、工程名称：________

二、工程地点：________

第二条工程范围

乙方承包的工程范围：

拆除原有缺陷路面________*方米并且垂直开挖30公分，做两步3：7灰土垫层，浇筑20公分厚C30混凝土路面，在无道芽的路段安装道芽，新旧混凝土路面之间做沥青勾缝，清运现场所产生的建筑垃圾，做好成品养护。

第三条承包方式

承包方式：包工包料

第四条合同工期

一、本合同工期为五个工作日，自乙方进场之日起计算。

第五条工程价款

(一)工程价款(含税)为：(大写)(小写)￥________元。

第六条工程价款支付

按合同中工程图纸和明细以及该项目工程范围规定的内容一次包死，任何条件的变化均不作工程价款调整，整个工程按以上“工程范围”的内容全部完成经交工验收合格后一次性付清该工程款。

第七条工程质量

一、甲方应在乙方进场前一日，向乙方提供施工图纸一套，并向乙方进行技术交底。

二、乙方按照工程图纸、施工说明等组织施工。

三、涉及隐蔽工程的，在工程隐蔽前，乙方应当通知甲方到场验收。验收不合格的，乙方应整改后重新验收。

四、乙方保证工程符合国家工程建设相关技术标准。

五、本工程使用的混凝土、石灰、沥青、等材料必须符合国家相关质量标准的规定。

第八条验收

一、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织甲乙双方共同验收。

二、本工程由甲乙双方以施工图纸、设计说明相关标准、规范为标准共同验收。如未达到合同规定的验收质量标准乙方在指定期限内无偿返工。

第九条质量保修

一、乙方负责该区域内建设施工期内的保修，确保路面*整牢固，乙方并作出质量保修。若乙方不负责保修，甲方有权从其他工程款中扣回应由乙方保修的费用，乙方不得质疑。

二、保修期间，符合保修条件的，乙方均应当在接到甲方发出的书面保修通知后在限定时间内维修破坏的路面。

第十条甲方权利和义务

一、开工前向乙方提供施图纸并进行现场交底，交底应经双方现场确认。

三、工程甲方代表，对工程质量、进度进行监督并负责确认工程。

第十一条乙方权利和义务

一、乙方配合有关部门做好现场安全防护、安全设施和垃圾处理等工作。

二、参加甲方组织的现场交底，配合形成书面交底文件。

三、遵守国家或地方*对施工现场管理的规定，妥善保护好施工开挖过程中遇到的周围建筑物、设备管线。

四、乙方必须按照经甲方现场确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。

七、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或条例等原因导致发生的质量事故、安全事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。甲方不负责任何连带责任。

第十二条违约责任

一、由于乙方原因逾期完工的，每逾期一日，乙方支付甲方本工程价款的违约金。

第十三条合同的生效与解除

一、合同生效

本合同自双方签字或盖章之日起生效。

第十四条争议解决方式

双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解。

第十五条付款方式

经甲方验收合格并结算完成后支付乙方结算总价的90%工程款;剩余10%工程款自验收合格之日起一年后一次付清。乙方应出具经甲方财务认可的国家正式发票办理付款，否则甲方有权拒付。乙方在施工过程中，若因村民闹事而影响施工的一切行为均由乙方自行解决，不得因此而影响施工进度，且不能转嫁给甲方，由此造成的一切费用均由乙方承担。

甲方：________乙方：________

日期：________日期：________

[阅读全文]...

沥青混凝土路面施工合同 (菁华1篇)

甲方：_________姓名：_________身份证号：_________

乙方：_________姓名：_________身份证号：_________

第一条、工程概况

1、工程名称 ：________

2、工程地址 ：

3、工程数量 ：沥青混凝土路面施工面积暂定为 *方米，最终以实际完成工程量为准。

4、工程承包内容 ：昭山大道一期K3+560-K4+960摊铺、碾压、养护、资料等所有沥青成型的费用，包括一层透层和两层粘土的包工包料。(沥青砼的试验费、资料费等由甲方负责)

5、技术指标及施工做法 ：沥青砼路面结构层及要求按业主提供的设计图纸施工。沥青砼骨料和沥青质量符合国家现行规范和设计要求。

6、承包方式 ：A、透层和沥青摊铺、二层粘层内所有路面施工，按表面外面积*方结算一次;B、透层和二层粘层材料承包。

第二条、沥青砼路面材料要求 ：

主道沥青混凝土路面结构 ：

1、上面层采用4cmSMA改性沥青混凝土(AC-13C)，石子采用南京玄武岩、沥青采用SAM改性沥青。

2、中面层采用5cm中粒式沥青混凝土(AC-_________年_____月_____日

竣工日期 ： _____年_____月_____日

总有效工期 天，最终以满足甲方和业主进度计划要求为总原则。

第十条、工程保修事项 ：

1、因乙方施工所引起的质量问题，达不到规范要求，有甲方现场负责人指出，乙方立即予以修复，直到合格为准，返修费用由乙方承担;

2、保质期为自工程竣工验收之日起24个小时，保质期内属 乙方的质量问题由乙方负责保修，费用有乙方承担。如因质量问题给甲方造成损失由乙方负责赔偿。

第十一条、合同生效 ：

本合同一式 份，甲、乙方各执 份。经双方法定代表人或委托人代理人签字且单位盖章后生效。本合同生效后，任何一方不得擅自变更或提前解除本合同。如需要变更或解除，需经本合同三方协商一致，并达成书面协议。补充协议和施工技术指标 与本合同具有同等法律效力，一样适用 争议解决条款。

第十二条、争议的解决

未尽事宜，由双方协商解决，协商不一致时，依法向湘潭市岳塘区人民法院提起诉讼。

甲方(公章) ：______________　　乙方(公章) ：_________

法定代表人(签字) ：_________　　　　　法定代表人(签字) ：_________

_________年____月____日_____　_________年____月____日

[阅读全文]...

混凝土路面承包合同 (菁选3篇)

　　发包方：

　　承包方：

　　为了确保“ ”项目(下称项目)工程建设顺利开展，甲方将本项目 楼的混凝土单项工程劳务承包给乙方。现甲乙双方在*等自愿、协商一致的基础上，依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、劳务承包范围

　　乙方按甲方提供的幢号“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据，具体承包内容如下：

　　1、混凝土的浇灌成型，包括石子的冲洗、计量、运砂、运石子、运水泥、搅拌、运输、浇灌、成型、提板筋(保证混凝土保护层厚度)收面、养护，室内零星混凝土的浇筑，楼面、地面原浆拉毛。

　　2、本劳务工程承包范围内的所有主辅材料、设备、机具的上下车及装卸作业，施工场地清扫，每层搂浇灌混凝土后的楼面、地面清洗，拆模后的楼面清扫，场地水泥、石子、砂的临时转运，混凝土工程的操作场地的材料堆码，施工责任区和生活区的清洁卫生工作;以及与本单项劳务工程相关的其他安全文明施工方面的工作。

　　3、完成本单项工程劳务工程必须进行的其他辅助性工作。

　　三、劳务承包方式：

　　1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式，即以人工费加辅助材料及部分机具的包干形式进行承包。

　　2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围

　　2.1、本工程塔吊和搅拌机由甲方提供,主要工程材料(即水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋铁件)由甲方提供，其它中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供，具体包括振动棒、振动机、振动器、小推车、从配电箱至机械的电线以及其他用于本单项劳务工程中的机具、工具及其耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱两个，随工程主体的上升而上升，进配电箱以前的线由甲方提供，出配电箱以后的线由乙方自行负责。由甲方提供的机具和周转材料在乙方收到或返还时必须由乙方指定的结算凭证经办人签字确认。

　　2.2、本单项劳务工程中使用的小推车配件以及本单项劳务工程加班用的电灯等工具、耗

　　材的费用均由乙方承担。耗材由甲方购买，乙方领用，耗材款从乙方劳务工程款中扣除。若乙方对甲方提供的耗材单价有异议，可自行联系商家同甲方材料采购员核价，在单价比甲方所供价低，且质量好的情况下，甲方应采购该厂商生产的耗材后由乙方领用，乙方也可以自行购买。但乙方若自行购买耗材应提前三日通知甲方。

　　2.3主材的损耗控制：乙方应严格按监测站规定的定额比例配料，水泥用量不能超过定额用量的86%，超过部分材料按甲方购买价从乙方工程款中扣除。若采用商品砼，每层撒落的砼不能超过两灰桶。每天工作完后施工场地上的落地灰收集重利用，若每天下班后的落地灰不收集，或收集不干净，超过两灰桶则由乙方按每桶灰50元赔偿甲方损失，并从工程款中扣除。商品砼损耗率不能超过定额损耗率的50%，超过部分由乙方赔偿给甲方，甲方从支付给乙方的工程款中直接扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料，甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。

　　四、劳务工程工期

　　1、工程开、竣工时间：

　　1.1、开工时间： 年 月 日，竣工时间： 年 月 日。

　　1.2、总日历工期：总日历工期 天，从开工之日开始计算，在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准，分段工期必须保证总工期。

　　五、劳务工程质量

　　1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工，达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收。

　　2、各分阶段工程的质量和安全文明施工必须经验收达到合格标准后，才能进行下阶段工程施工。

　　3、乙方所承包的劳务工程从开工至竣工期内在甲方每月的评比中均被评为优者，以合同单价上浮5%作为结算承包单价，若在每月的评比中均被评为差者，以合同单价下浮5%作为结算承包单价。

　　六、劳务款结算依据及结算单价

　　1、所有混凝土及混凝土相关工作和混凝土安全文明施工防护搭拆的人工费按建筑面积(以 确定的建筑面积为准)计算为： 元/m2，大写 。

　　2、基础部份混凝土为 元/m3，大写 。

　　3、上述结算单价包括混凝土劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、安全无伤亡事故奖、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。本工程的劳务结算价款均为一次性包干，甲方不应再向乙方支付其他任何费用。

　　七、劳务工程其它费用的确定

　　1、单项工程劳务原则上不再另行计算计时工，若因设计变更或其它非本班组原因造成的需另行计算计时工的情况，必须按甲方的计时工管理办法及签证程序，由甲方现场代表签字认可，并注明工时和单价。同时，因工程设计变更，在承包合同施工范围内的的变更工程累计增减劳务量(按定额计算)在 元以内不予计算，超过 元的部分按实际变更量(以定额计算)进行结算。若乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围自行变更设计或技术以及因乙方其他原因造成返工产生的工程量甲方均不予计量，同时，因上述情况产生的一切损失均由乙方承担。

　　2、计时工工资：技术工按 元/工日计算，普工按 元/工日计算，该计时工资均含有高温补贴、加班补贴及其他相关的各种补贴。

　　3、若乙方施工中采用新工艺、新办法施工主材和耗材比甲方核定的标准更节约，甲方按节约材料价值的50%奖给乙方。若乙方施工用主材和耗材超过甲方核定的定额的，超过部分按甲方购买材料的实际价格赔偿给甲方，并由甲方在劳务费中予以直接扣除。

　　八、履约保证金和劳务款结算支付程序

　　1、乙方须在进场开工前一次向甲方交付履约保证金计 元，该保证金必须打入甲方指定的银行帐户，且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据，除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、收据等均无效，由此产生的一切法律后果由乙方自行承担，甲方不承担任何赔偿责任和其它法律责任。乙方缴纳给其他任何单位或个人(包括贵司及项目部管理人员)的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。

　　2、保证金的返回：主体封顶后30日内，甲方保证金总额的50%给乙方(不计利息);主体工程验收合格并交付业主使用后30日内，且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下，甲方返还余下的50%工程履约保证金(不计利息)。

　　3、工程进度款的结算方式：乙方每月方收到进度报表后 个工作日内审核完毕，审核完毕后 个工作日内按审定工程进度款的支付乙方月进度款。

　　4、劳务工程结算款支付的特别约定：

　　(1)乙方在结算劳务工程款时，必须严格按照甲方的财务制度、付款规定及程序办理。

　　(2)乙方委托 (身份证号码： )作为结算凭证的经办人，受托人在结算凭证上的签字行为，视为乙方确认。乙方自愿委托 直接到甲方收取劳务工程款，

　　(3)甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收，在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单，并在结帐申请单结帐联上由乙方委托人员签字确认，再由该项目施工员根据结帐申请单开具的工单、结帐单，开票员根据相关人员签字认可的的结帐申请单、工单和结帐单再开具的内部结算付款凭证。若乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续，则视为乙方放弃收取相应工程款的权利，由此产生的后果由乙方自行承担。

　　(4)乙方要求甲方支付工程款时，必须同时具备经甲方项目经理 和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证，即：工程验收单、结帐申请单、工单、结帐单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等(见附件)。其中乙方提供的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证，必须由甲方项目经理 签字确认;未经甲方项目经理 签字确认，以上单据不具有法律效力，视为无效单据，甲方不予认可。

　　(5)乙方在承包本单项劳务工程完工后3个月内必须办理结帐手续，否则视为乙方放弃结帐，超过3个月后结帐的，甲方有权不予认可。

　　(6)乙方明确地知道，甲方任何工作人员 (包括但不限于施管人员、项目经理、处长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等，必须经甲方分管、主管领导审核确认后，并在5日内到甲方加盖公章方为有效，否则无效，由此产生一切后果由乙方自行承担，甲方不承担任何法律责任。

　　5、劳务工程尾款：主体工程竣工验收合格及本合同约定的劳务承包工程全部完工并经验收合格交付甲方后，甲方在一个月内将按合同总价的 %扣取保修费后工程尾款全额支付给乙方(不计利息)。保修期为 年(从工程竣工备案之日起算)，若保修期满未产生维修费用，则由甲方在保修期满后10日内全额退还乙方保修费(不计息)。若乙方承包范围内的工程产生了维修费，则甲方将从保修费中扣除相应维修费用后的余额支付给乙方;若预留保修费用不够扣取，则由乙方在费用产生后10日将差额支付给甲方。

　　九、安全施工

　　乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，同时与每个工作人员签订安全责任书，保证安全文明施工达到市级文明工地标准。乙方必须采取相应的安全防范措施，确保自身及工作人员的财产及人身安全。乙方及工作人员在工程施工过程中的一切伤、残、病、死等事故，均由乙方自行负责和承担费用，甲方不负任何因安全施工所引起的连带责任和其他任何法律责任。

　　十、甲方责任

　　1、提供必要的施工图纸，做好技术交底，按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料，按时提供大型机具。

　　2、提供施工用水、用电接口。

[阅读全文]...