投标保证金的响应范文

关于投标保证金的响应范文的文字专题页,提供各类与投标保证金的响应范文相关的句子数据。我们整理了与投标保证金的响应范文相关的大量文字资料,以各种维度呈现供您参考。如果投标保证金的响应范文未能满足您的需求,请善用搜索找到更适合的句子语录。

  • 投标履约保证金承诺书

  • 承诺书
  •   本保证金作为(投标人名称)(承包人)就项目(招标编号:)所签定合同的履约保证金。履约保证金额(大写)。

      1、承包人未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后可能作出的并同意的修改、补充和变动,包括更换或修补发包人认为有缺陷的货物或建筑物(以下简称“违约”),只要发包人确定,无论承包人有何反对,发包人将从上述金额中扣除。

      2、履约保证金项下的任何支付应为免税和净值,无论从任何人以何种理由提出扣减现在或未来的税费、费用或扣款,均不能从履约保证金中扣除;

      3、履约保证金构成承包人无条件的,不可撤消的直接义务;

      4、承包人保证在收到中标通知书的同时,向发包人提交履约保证金。履约保证金金额为合同价格的百分之五(5%)。履约保证金将在工程竣工并经有关部门验收合格并签署书面合格报告后的三十(30)日内,其余额退回给承包人,不计利息。

      5、履约保证金应为银行支票、汇票或现金。

      6、如果此时存在合同争端并且未能解决,那么履约保证金有效期应延长到上述争端最终解决且理赔完毕后终止。

      投标人名称(承包人):

      公章:

      银行账号:(包括开户行地址、电话等)

      开户行地址:

      开户行电话:

    [阅读全文]...

2022-10-28 00:00:00
  • 酒店投标保证金协议 (菁华1篇)

  • 协议,酒店
  • 甲方:____________

    乙方:______________

    为保证甲方招投标活动的顺利进行,甲乙双方就交纳投标保证金事项,达成一致意见,并签订如下条款,以供双方遵守:

    一、乙方自愿报名参加甲方组织的位于__________________甲方拟招标酒店的招投标活动,乙方向甲方交纳投标保证金人民币现金____________万元(大写:______________万元)。

    二、乙方如在竞标中中标,甲方应向其签发中标确认书,甲方在_____日内全额退还投标保证金,并按*人民银行同期贷款利率支付资金利息。

    三、乙方如在竞标中未中标,甲方在_____日内全额退还乙方缴纳的投标保证金,并支付利息,利息的计算方法如下:

    1、如甲方在_____日内全额退还保证金,应以乙方缴纳的保证金总额为基数,按*人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。

    2、如甲方未在____日内全额退还乙方缴纳的投标保证金,甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数,并按*人民银行同期贷款利率的_____倍支付利息给乙方,利随本清。

    四、乙方如在竞标中中标后,甲方无正当理由取消乙方的中标资格,甲方应全额退还乙方交纳的投标保证金本金,并且甲方还得向乙方支付乙方交纳的投标保证金总额的_____%,作为违约赔偿金。

    五、如果甲方组织的招投标活动,在乙方交纳保证金后____个月仍未结束,甲方应在____个月期满的次日,将乙方缴纳的保证金全额退还给乙方,并按*人民银行同期贷款利率支付利息给乙方。

    如果甲方_______个月期满后,没有全额退还乙方保证金,甲方应以乙方缴纳的保证金总额为基数,并按*人民银行同期贷款利率的_____倍支付利息给乙方,利随本清。

    六、本协议书一式二份,甲乙双方各执一份,甲乙双方签字盖章后生效。

    甲方(签章):_____________

    联系电话:_____________

    时间:_________________

      乙方(签章):_________

    联系电话:_____________

    时间:_________________

    [阅读全文]...

2022-10-26 00:00:00
  • 网上投标保证金协议 (菁华1篇)

  • 协议
  • 甲方:_________

    乙方:_________

    根据《_________》的有关规定,甲乙双方共同签订如下协议:

    一、乙方自愿按规定数额预交保证金,作为参加甲方组织的网上投标的信誉保证,无特殊原因有效期内不予退还。

    二、乙方预交保证金后,有效期内参加甲方组织的网上*采购投标时,不再另交投标保证金,中标后不再另交履约保证金。

    三、甲方提供采购公告信息的网上查询、网上报价、网上撤标、网上下载标书、网上自助发布企业、商品及价格信息等功能。

    四、乙方对用户名及登录密码、标书下载密码的保密负有全部责任,因密码被盗用引起的纠纷甲方概不负责。

    五、乙方如发生《_________》或者国家法律、法规所禁止的行为,甲方将按有关规定进行相应处罚。

    六、供应商应交付的保证金数额暂定为人民币_________元整,甲方有权根据有关情况作相应调整。

    七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

    八、本协议有效期自签订之日起至乙方退出网上采购或被取消会员资格时止。有效期满,预交的保证金无息退还。

    甲方:_________乙方:_________

    负责人:_________负责人:_________

    电话:_________电话:_________

    地址:_________地址:_________

    开户行:_________开户行:_________

    _________年____月____日_________年____月____日

    [阅读全文]...

2022-10-26 00:00:00
  • 网上投标预交保证金协议 (菁华1篇)

  • 协议
  • 甲方:_________        乙方:_________

    根据《民法典》的有关规定,甲乙双方共同签订如下协议:

    一、乙方自愿按规定数额预交保证金(含投标保证金和履约保证金),作为参加甲方组织的网上投标的信誉保证,无特殊原因有效期内不予退还。

    二、乙方预交保证金后,有效期内参加甲方组织的网上*采购投标时,不再另交投标保证金,中标后不再另交履约保证金(公开招标或邀请招标的招标文件另有规定的除外)。

    三、甲方提供采购公告信息的网上查询、网上报价、网上撤标、网上下载标书、网上自助发布企业、商品及价格信息等功能。

    四、乙方对用户名及登录密码、标书下载密码的保密负有全部责任,因密码被盗用引起的纠纷甲方概不负责。

    五、乙方如发生《_________》或者国家法律、法规所禁止的行为,甲方将按有关规定进行相应处罚。

    六、供应商应交付的保证金数额暂定为人民币_________元整,甲方有权根据有关情况作相应调整。

    七、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。

    八、本协议有效期自签订之日起至乙方退出网上采购或被取消会员资格时止。有效期满,预交的保证金无息退还。

    甲方(盖章):_________        乙方(盖章):_________

    _________年____月____日        _________年____月____日

    [阅读全文]...

2022-10-26 00:00:00
  • 建设工程投标保证金合同 (菁华1篇)

  • 合同
  • 甲方:

    乙方:

    按照《中华人民共和国民法典》及其他相关法律,法规,遵守*等,自愿,公*和诚信的原则,经甲乙双方协商一致。就乙方借用甲方资质进行建设工程投标退还保证金时达成协议如下:

    1、为了保证甲方在投标期间的顺利投标,在交纳投标保证金时,甲方根据招标文件规定的本项目保证金数额的要求,提前将保证金汇给已方。

    2、乙方在收到保证金后,应按照招标文件规定的时间、金额、形式,在交纳投标保证金的截止时间前。用自己的基本账户汇入招标文件所指定的账户内,汇款后将汇款单扫描件发给甲方财务,进行入账。然后根据招标文件的要求进行完成下一步工作。(如招标文件规定在指定银行换取发票)。

    3、在开标之后,乙方应在招标中心退还保证金到账后,立即通知甲方并予以退还该项保证金。

    (1)若甲方未能中标招标人向中标人发出中标通知书后5个工作日内,将投标保证金退还至未中标人基本账户;

    (2)若甲方中标后,与招标标人签订合同,并经市公共资源交易服务中心备案后5个工作日内,将投标保证金退还至中标人基本账户。本协议一式两份,甲乙双方各执一份。自双方签订之日起生效。

    甲方代表:

    乙方代表:

    签字(盖章)

    签字(盖章)

    _____年_____月_____日_____年_____月_____日

    [阅读全文]...

2022-10-26 00:00:00
  • 退投标保证金申请书3篇

  • 申请书
  • 青田县*采购招投标交易中心:

      我公司于200年月日参加项目招投标,交纳保证金元,开标后未中标,现请求将该项目投标保证金退至以下帐号,请予办理。

      户名:

      开户银行:

      帐号:

      联系电话:

    陵水黎族自治县城乡投资有限公司:

      我公司于200年月日参加陵水县山水花园”限价商品房项目招投标,交纳保证金48000.00元,开标后未中标,现请求将该项目投标保证金退至以下帐号,请予办理。

      户名:海南金盛建筑工程有限公司开户银行:三亚建行海港支行帐号:4600xxxxxxxxx联系电话:xxxxxxxxxxxx

      投标人:海南金盛建筑工程有限

      公司

      20xx年12月23日

    xx县人民*采购中心:

      我公司于日(开标时间)参加,本公司以()形式缴纳投标保证金额为:人民币元(大写),因已中标,我公司已于年月日与xxx单位签订合同,并已完工,现申请退还该投标保证金至我公司以下帐户中,请予办理。

      帐户名称:

      开户帐号:

      开户银行:

      联系人:

      联系电话:

      公司名称:

      时间:

    [阅读全文]...

2022-04-02 00:00:00
  • 租赁保证金合同菁选

  • 租赁保证金合同2篇

      随着人们法律意识的加强,合同对我们的帮助越来越大,签订合同能*衡双方当事人的*等地位。那么正式、规范的合同是什么样的呢?下面是小编整理的租赁保证金合同,希望对大家有所帮助。

      委托方:_________(甲方)

      开户银行:_________(乙方)

      建设单位:_________(丙方)

      根据***、***建质[20xx]7号和建设厅、财政厅建管[20xx]46号文件精神,为加强_________市建设工程“质量保证金”管理,落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商,甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务,由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下:

      1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户,丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”,存入乙方,乙方为建设项目设立“质量保证金”专户,并在交款通知单回执上签章。

      2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位,不得挪作他用。

      3.建设工程出现质量缺陷问题,如原责任单位在规定的`时间内不能履行维修职责,甲方委托具有相应资质的单位进行维修的,实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付,乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。

      4.工程达到缺陷期满,并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷,丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意意见,提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知,才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。

      5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知,擅自返还或挪用“质量保证金”的,乙方负责由此引起的所有法律责任。

      6.本协议未竟事宜,按_________文件和相关法律法规办理。

      7.本协议一式3份,甲、乙、丙三方各执一份,经三方签字盖章后生效。

      甲方(签章):_________

      乙方(签章):_________

      _________年____月____日

      _________年____月____日

      签订地点:_________

      签订地点:_________

      丙方(签章):_________

      _________年____月____日

      签订地点:_________

      合同编号:_________

      保证人:_________

      法定住址:_________

      法定代表人:_________

      职务:_________

      委托代理人:_________

      身份证号码:_________

      通讯地址:_________

      邮政编码:_________

      联系人:_________

      电话:_________

      传真:_________

      帐号:_________

      电子信箱:_________

      开户金融机构及账号:_________

      债权人:_________

      法定住址:_________

      法定代表人:_________

      职务:_________

      委托代理人:_________

      身份证号码:_________

      通讯地址:_________

      邮政编码:_________

      联系人:_________

      电话:_________

      传真:_________

      帐号:_________

      电子信箱:_________

      为确保_________合同(以下称主合同)的履行,在债务人不履行债务时,保证人_________愿意按照约定履行债务或者承担责任,债权人经审查,同意接受_________作为保证人,双方经协商一致,按以下条款订立本合同。

    [阅读全文]...

2023-02-20 00:00:00
  • 保证金范本 (菁华4篇)

  • 范本
  • 发包方:X X市 X X X X X有限公司

    承包方:

    X X 市 X X X X有限公司(发包方)与 (承包方)经协商一致,且经X X 市 X X X X有限公司股东会批准,现将公司经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营,订立本合同。

    第一章总则

    第一条、承包经营期间,公司独立核算、依法纳税,自主经营,自负盈亏.财政,税收渠不变.

    第二条、承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动(以本公司企业法人营业执照为准)。

    第二章承包的期限,方式和主要指标

    第三条、承包内容:_________。

    第四条、承包经营期限:自_________年_________月_________日起至_________年_________月________日止,共_________年。

    第五条、承包形式:税后承包金(递增)包干。

    第六条、承包方上交承包金数额:承包方按_________(递增)_________%比例上交承包金。承包方上交承包金时间按_________计算,即:_________年_________月交_________元;_________年_________月交_________元;_________。

    第七条、承包经营风险担保方式:风险抵押金或风险保证金保函。承包者须于每年的_________月_________日前向承包企业提交承包经营风险保证金、保函或风险抵押金,数额为人民币_________元。风险保证金、保函须以银行不可撤销、被承包企业可以单方面提款的形式提供。

    第八条、企业留利部分:生产发展基金_________%,福利基金_________%,奖励基金_________%。

    第九条、主要经济技术指标:

    1、通过清产核资,发包时,被承包企业的总资产为_________元人民币,其中固定资产为_________元人民币,流动资金为_________元人民币;

    2、承包期间净资产应保持或增值总额不低于_________万元,其中_________年_________万元;_________年_________万元;_________。

    3、企业资产的维护:设备完好率达到_________%;固定资产净值率_________%。

    4、闲置资产的处理办法:_________。

    5、新产品开发_________项,主要新产品是_________。

    6、承包期间技术改造技术投资总额_________元;_________年为_________;_________年为_________元;_________。

    第十条、承包经营前企业的亏损和、或债务的处理:______________________________________________________。

    第三章承包方的权利与义务

    承包方在承包期间应享有的权利

    第十一条、承包经营期间,承包方指派的代理人(仅限一人)作为公司的法定代表人,行使总经理的职权。

    第十二条、承包方在承包期间,对本公司享有自主、独立的的经营权。

    体具体权利如下:

    1、有权聘任副总经理和各部门经理,组成本公司的领导机构,并报股东会备案,承包期满或合同解除后,该领导机构即告解体.

    2、有权决定公司的机构设置,制定规章制度,人事聘用、任免和奖惩。

    3、有权根据实际需要购置新设备和资产。

    第十三条、承包方有权根据本合同规定取得其应得的合法收入.

    第十四条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。

    承包方的义务

    承包方在承包期间应尽义务如下:

    1、必须依照国家有关规定,按期如数缴纳应缴纳的各种税,费等.

    2、在承包期间,应保证公司各项资产的完好(合理损耗除外),.

    第十五条、承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款

    第四章发包方的权利与义务

    第十六条、发包方的权利:

    1、有权维护公司利益不受损害。

    2、有权监督本公司的经营范围。

    3、对本公司有财务监督权。

    第十七条、发包方的义务:

    1、不得以任何形式干涉承包方的经营权。

    2、必须按本合同规定保障承包方的合法权益。

    3、必须全面履行合同中应由发包方履行的全部条款。

    第五章承包方的收入

    第十八条承包方的收入计算方法:承包方在承包经营期限内的所有利润均由承包方享有。

    第六章合同的变更,解除或终止

    第十九条本合同生效后即具有法律约束力,发包、承包双方均不得随意变更或解除.本合同需要变更或解除时,须经双方协商一致达成新的书面协议,在新的书面协议未达成之前,本合同仍然有效。

    第二十条本合同履行期间,如国家有关政策与本合同签订时相比,发生重大变更,发包、承包任何一方利益受到重大影响,受影响的一方可以提出变更或解除本合同。

    第二十一条发包方如违反本合同规定,干扰承包方的经营管理活动,使承包方无法继续经营下去,或使承包方的合法收入得不到保障,承包方有权解除本合同以及暂停支付承包费用,并要求发包方承担违约责任。

    [阅读全文]...

2022-10-24 00:00:00
  • 保证金合同12篇

  • 合同
  •   甲方:xx市xxx房地产开发有限公司

      住所地:

      乙方:xxxxx房地产开发有限公司

      住所地:xx市xxx路

      甲乙双方此前共同参与了合作开发xx市xx街以北地块的项目,并参与签订了相关的合同文本。为保障乙方的`权利,双方经过协商,达成本合同:

      一、甲方同意在本合同签订当日向乙方交付xxxx万元人民币的保证金,用以保证乙方在上述合作项目过程中对合作项目的借款利息和收益的收取没有任何法律风险、在上述合作过程中不会承担任何法律责任。

      否则,一旦出现乙方因此而承担民事、行政等法律责任的,甲方同意乙方以上述保证金先行处理。如出现保证金不足时,则甲方继续愿意承担乙方对外承担的责任。

      二、保证金的留置期限为xxxx年,期间,对最终因乙方没有风险而应当返还甲方的部分(下称余下保证金),由乙方按照xxxx的利率支付给甲方利息;

      三、余下保证金的归还期限为:

      四、因本合同发生争议的,双方协商解决,不成时,交由乙方住所地人民法院裁判;

      五、本合同经双方签章后生效,合同一式二份,每方各执一份。

      甲方:xx市xxx房地产开发有限公司

      乙方:xxxxx房地产开发有限公司

      20xx年xx月xx日

      一、什么是施工合同保证金

      施工合同保证金是担保合同或者担保行为的一种金钱质。保证金根据双方当事人约定的目的'或者用途而作不同的解释。立约保证金是指为将来签订合同,双方约定以一定数额的保证金作为签订合同的担保,不交纳保证金视为无签订合同诚意,合同相对方无须为签约做准备。成约保证金是指为合同的成立或生效以交付保证金为要件,在合同中约定交付保证金的一方按合同约定交付了保证金合同则成立,未交付保证金合同不成立,自然也不生效。履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证,并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。解约保证金是指双方当事人为防止单方擅自毁约解除合同,双方约定以一定数额的保证金为合同解除时的担保,单方解除合同将向对方支付保证金。

      二、施工合同保证金有什么作用

      一般来说,保证金具有担保的作用。具体来说,保证金的作用根据签约目的或者一方当事人的请求而有所不同。签约、成约、证约、履约、违约、解约等等都可以保证金为媒介起担保作用。

      为形象说明保证金的作用,以工程施工合同的保证金为例。

      在工程施工合同中有二类典型性质的保证金,即履约保证金和工程质量保证金。二种保证金因作用不同,二者有明显的区别。工程质量保证金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定,从应付的工程款中预留,用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及承包合同的约定,缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月,具体可由发、承包双方在合同中约定,保证金无须事先预交,一般采取预留的方式,对保证金预留的比例、期限、是否计付利息、返还及工程维修质量费用、缺陷期内出现缺陷的索赔方式等进行约定,保证金的管理可预留在*门或发包方、金融机构。保证金预留的比例虽然由当事人约定,但一般约定在工程价款5%左右的范围内。保证金的返还方式:发包方接到承包方返还保证金申请后,应于若干日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议,发包方应当在核实后若干日内将保证金返还给承包方,逾期支付的,从逾期之日起,按同期银行利率计付利息,并承担违约责任。发包方在接到承包方返还保证金申请后若干日内不予答复,经催告后若干日内仍不予答复,视同认可承包人的返还保证金申请。

      履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证,一方或者双方向共同认可的第三方交纳约定数额的保证金予以提存,任何一方在其合同义务全部履行前均不得取走保证金,如一方违约,另一方可以从保证金中获得违约金或赔偿金。保证金在双方共同到期或依法解除时予以返还。建设工程合同的履行期限较长,需要施工方严格按照合同条款履行义务,施工方交纳保证金后对其施工有一定的监管和制约作用,防止施工方在工程中标后,不按中标合同承诺进行施工,如采取以次充好,偷工减料等手段转移建设资金,降低工程质量水*等。如果建设单位中途单方毁约,中止与施工方的合同,履约保证金同样可以对建设单位起到有效的监督和制约作用,施工方可以请求第三方从建设单位交纳的保证金中支付违约金。

      出质人(甲方): 组织机构代码证号:

      住所: 邮政编码: 法定代表人(负责人):

      传真: 电话:

      质权人(乙方):

      住所: 邮政编码: 法定代表人(负责人):

      传真: 电话:

      出质人(以下简称甲方): 质权人(以下简称乙方):

      为确保(以下称债务人)与乙方签订的编号 为的《 》(以下称主合同)的履行,保障乙方债权的实现,经甲方依公司章程通过董事会或股东会同意并授权(附股东会或股东大会决议),甲方愿意为债务人与乙方依主合同所形成的债务提供保证金质押担保。根据有关法律法规和司法解释,甲乙双方经协商一致,订立本合同,以便共同遵守。

      第一条 担保方式

      甲方以在乙方开立的保证金专户中的保证金提供质押担保,并办理登记止付手续(保证金利息按照同档次活期存款利率执行,并将利息存入保证金账户作为质押权利的组成部分,作为乙方提供不可撤销担保责任)。

      甲方保证上述保证金专户中的保证金不存在权属争议。

      第二条 保证金专户

      甲方保证在本合同签订之日起个工作日内将人民币(大写) 的保证金存入其在乙方开立的保证金专户,视为保证金交付乙方,质权设立。保证金担保存续期间,甲方不得对保证金专户内资金进行支用、划转或做其他任何处分。

      保证金专户名称:保证金专户账号:

      若担保范围涉及多笔债权,保证金专户账号明细见本合同第三条中的“保证金质押清单”。

      第三条 担保范围

      债权本金(大写) 及利息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、乙方垫付的有关费用以及乙方实现债权的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等)。

      若担保范围涉及多笔债权,债权具体情况见下表“保证金质押清单”。

      当债务人未按主合同约定履行其债务时,无论乙方对主合同项下的债权是否拥有其他担保(包括但不限于保证、抵押、质押、保函、备用信用证等担保方式),乙方均有权直接要求甲方在其担保范围内优先承担担保责任。乙方对上述保证金专户中的保证金享有优先受偿权。

      第四条 保证金担保的存续期间

      保证金担保的存续期间至被担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。

      第五条 被担保的主合同的变更

      甲方确认,乙方与债务人协议变更主合同条款的,视为已征得甲方事先同意,甲方担保责任不因此而减免,但以下两种情况除外:

      (一)延长债务履行期限;

      (二)增加债权本金金额。

      第六条 合同效力的独立性

      本合同的效力独立于主合同,主合同无效并不影响本合同的效力。如主合同被确认为无效,则甲方以保证金专户中的保证金对于债务人因返还财产及赔偿损失而形成的债务也承担担保责任。

      第七条 质押担保的连续性

      本合同项下的担保义务具有连续性,质押权不因甲方的任何变动而受影响。不受甲方或借款人合并、分立、重组、变更、股份制改造、隶属关系的变更等因素的影响。

      第八条孳息的收取

    [阅读全文]...

2022-08-13 00:00:00
  • 保证金合同10篇

  • 合同
  •   本履约保证金由合同双方于年月日在订立。为了明确双方权利、义务,依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规规定,甲、乙双方经*等协商一致,订立本合同。

      第一条鉴于甲方与乙方于签署了施工合同,乙方在对建设工程施工合同条款已做明确了解的情况下,为保证其在建设工程施工合同中承诺的履约义务得到切实履行,愿意按本合同约定向甲方提供履约保证金。

      第二条保证范围为乙方未按建设工程施工合同约定履行义务,包括但不限于因乙方原因不能按约定竣工日期竣工、安全生产、工程质量达不到标准时以及因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或赔偿的损失。

      第三条保证金额

      乙方应当按照中标合同总金额的%,金额:大写人民币元(¥)作为履约保证金交付给甲方,此笔履约保证金由乙方通过支付到甲方,此款项不计利息或资金占用费。

      第四条保证方式为履约保证金可无条件并不可撤销地等额抵销乙方因违反甲乙双方签订的《合同》的相关约定应向甲方支付的违约金或损失赔偿金额。

      第五条保证期间自甲乙双方签订合同生效之日起至建设工程竣工验收合格后日内。保证期后甲方根据乙方的合同履行情况,按照合同相关约定退还保证金给乙方。

      甲方(盖章):乙方(盖章):

      法定代表人或授权代理人(签字):法定代表人或授权代理人(签字):

      质权人(甲方):********有限公司

      法定代表人:

      住所:

      电话:

      出质人(乙方):

      法定代表人:

      住所:

      电话:

      为确保甲方与乙方签订的编号为珠中小担保(20 )融委字号的《委托担保合同》(以下称“主合同”)的履行,保障甲方债权的实现,乙方愿意提供保证金质押担保。根据有关法律法规和规章,甲乙双方经协商一致,订立本合同,以便共同遵守。

      第一条乙方应在贷款出账前将人民币万元(¥万元)的保证金存入甲方账户。

      甲方帐号如下:

      户名:**********有限公司

      开户行:

      帐号:

      乙方所交保证金,甲方应在相应贷款解保并确定乙方无续贷意向后,在五个工作日内无息退还至乙方指定账户。

      第二条质押担保范围

      本合同的担保范围为:

      主合同项下借款人实际债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及所需支付的诉讼费用、找律师网费用、通知费用、财产保全费、差旅费、公告费、通知费、催告费、评估费、拍卖费、提存费等相关费用。

      第三条质权的实现

      一、乙方不履行主合同项下到期债务或不履行被宣布提前到期的债务,或违反主合同的其他约定,甲方有权从上述保证金中划收相应款项。

      二、乙方不得以任何方式(包括作为或不作为)妨碍甲方实现质权。

      第四条违约责任

      一、乙方违反本合同的任一约定或陈述与保证的事项存在任何虚假、错误、遗漏,甲方有权采取以下一项或多项措施:

      1.要求乙方限期纠正违约行为;

      2.要求乙方提供新的担保;

      3.要求乙方赔偿损失;

      4.法律许可的其他救济措施。

      二、如果因乙方原因导致质权未有效设立,或者导致甲方未及时且充分实现质权,甲方有权要求乙方在本合同担保范围内对担保的债务承担连带责任,并承担所需支付的诉讼费用、找律师网费用、通知费用、财产保全费、差旅费、公告费、通知费、催告费、评估费、拍卖费、提存费等相关费用。

      第五条合同争议解决方式

      本合同在履行过程中发生争议,可以通过协商解决,协商不成,按以下第(一)种方式解决,在诉讼或仲裁期间,本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

      (一)向甲方住所地人民法院起诉。

      (二)提交仲裁委员会(仲裁地点为),按照申请仲裁时该会现行有效的'仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。

      第六条合同的生效

      本合同一式贰份,经甲方法定代表人(负责人)或授权代理人签字或加盖公章及乙方负责人或授权代理人签字或加盖公章后生效。

      甲方(公章):

      负责人或授权代理人(签字):

      年 月 日

      乙方(公章):

      负责人或授权代理人(签字):

      年 月 日

      甲方:

      法定代表人:

    [阅读全文]...

2022-04-11 23:48:44
推荐词条